建设工程施工合同（六）7篇.docxVIP

建设工程施工合同（六）7篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同文件组成及解释顺序

1.本合同文件包括《建设工程施工合同》及附录（附录A：工程概况。附录B：工程保修范围及保修期限。附录C：合同价款及支付方式。附录D：竣工验收及移交。附录E：违约责任及索赔。附录F：安全施工及文明施工。附录G：其他补充条款）。

2.当合同文件出现不一致时，以专用条款为准，当专用条款与通用条款有不一致时，以专用条款为准。

第三条工程期限

1.工程开工日期：_________年_________月_________日（以收到开工报告为准）

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日

3.合同工期：_________天

第四条工程质量

1.工程质量标准：合格，一次性验收合格。

2.乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工质量的控制，确保工程质量达到合格标准。

第五条合同价款及支付方式

1.工程合同价款为人民币（大写）_________元整（￥_________元）。该价款已包含完成本工程所需的各项费用。

2.支付方式：银行转账。乙方应提供其开户银行及账号。甲方在乙方完成本工程并竣工验收合格后支付合同价款。具体支付时间按照甲方相关财务规定执行。

第六条竣工验收及移交

1.竣工验收由甲方组织，乙方配合。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。

2.移交时，乙方应将工程的所有资料移交给甲方，并协助甲方办理相关手续。移交后，工程的保管责任由甲方承担。

第七条违约责任及索赔

1.甲方若不按合同约定支付合同价款或拖欠工程款项，应承担相应的违约责任。每逾期一天，应支付合同价款千分之五的违约金。

2.乙方若不能按合同约定完成工程或工程质量达不到合格标准，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的经济损失。

3.因一方原因导致工程停工、窝工或延期竣工的，责任方应承担相应的违约责任和索赔责任。

4.因不可抗力导致工程无法按时完成的，双方应协商解决方案。如协商不成的，双方均不承担违约责任。

5.因甲方原因导致工程无法按时完成的，甲方应支付乙方相应的窝工费用或损失补偿。具体数额由双方协商确定。

6.因乙方原因导致工程无法按时完成的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。具体数额由双方协商确定。

7.合同履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中产生的诉讼费、保全费、鉴定费等费用均由败诉方承担。同时，胜诉方有权要求败诉方支付相应的律师费、差旅费等合理费用。第八条安全施工及文明施工乙方应建立健全安全施工及文明施工管理体系，加强施工过程中的安全管理和文明施工控制，确保施工过程中不发生安全事故和文明施工违规事件。具体的安全施工及文明施工措施和方案应由乙方根据工程实际情况制定并提交甲方审核同意后实施。第九条其他补充条款1.乙方应积极配合甲方进行工程的宣传和推广工作，提供必要的支持和协助。2.乙方应严格遵守甲方的现场管理规定和规章制度，确保施工过程的顺利进行。3.乙方应加强施工现场的环保意识教育，提高全体员工的环保意识，确保施工过程中的环保措施得到有效执行。4.乙方应积极配合甲方进行工程的竣工验收和移交工作，提供必要的支持和协助。5.乙方应严格遵守合同条款和规定，确保合同的顺利履行和双方的合作愉快。以上条款和规定均为双方协商确定的重要事项，双方应共同遵守并履行各自的义务和责任。若因一方原因导致合同无法按时履行或造成对方损失时，应承担相应的违约责任和赔偿责任。第十条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应共同遵守并履行各自的义务和责任。若因一方原因导致合同无法按时履行或造成对方损失时，应承担相应的违约责任和赔偿责任。3.合同终止时，双方应协商解决方案并达成书面协议。在协商过程中产生的任何争议或纠纷均应遵循本合同的争议解决条款进行处理和解决。4.合同终止后，乙方应将其所承包工程的资料、设备、材料及其他财产全部移交给甲方或