市政公园建设工程承包合同9篇.docxVIP

市政公园建设工程承包合同9篇

篇1

发包方（以下简称甲方）：XX市园林绿化局

承包方（以下简称乙方）：XX建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX市政公园建设工程

2.工程地点：XX市XX区XX路

3.工程内容：公园主体建筑、配套设施及绿化种植

4.工程规模：建筑面积XX平方米，绿化面积XX平方米

二、承包方式

1.承包范围：乙方负责完成公园主体建筑、配套设施及绿化种植的全部工作。具体包括设计、施工、监理及材料采购等全部环节。

2.承包方式：采用包工包料的方式，由乙方负责提供施工所需的所有材料和劳动力，并按照甲方要求完成施工任务。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：本合同总价为人民币XX元整（￥XX），包括公园主体建筑、配套设施及绿化种植的全部费用。具体单价及工程量详见附件《工程量清单》。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。剩余款项根据工程进度进行支付，具体支付时间和金额详见附件《付款计划表》。

四、工期与进度

1.工期要求：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同总工期为XX天。

2.进度计划：乙方应根据工期要求，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。施工进度计划应包括各施工阶段的起止时间、主要工作内容、人员和设备配置等详细信息。

五、质量与验收

1.工程质量：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.验收标准：工程完成后，甲方应按照合同约定和相关标准进行验收。具体验收标准详见附件《工程质量验收标准》。

3.验收程序：乙方应在工程完成并自检合格后，提交甲方进行初步验收。甲方在初步验收合格后，组织相关部门进行正式验收。

六、保修与服务

1.保修期：本工程保修期为XX年，自工程竣工验收之日起计算。保修期内，乙方应对工程出现的非人为损坏进行免费维修。

2.售后服务：保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体维修费用由双方协商确定。

七、违约责任与赔偿

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付款项或提出合理要求，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任和赔偿金额由双方协商确定。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任和赔偿金额由双方协商确定。

八、争议解决与适用法律

1.争议解决：如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.适用法律：本合同的订立、执行和解释均适用中华人民共和国法律。如因不可抗力等因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重事实、提供必要的证据材料，并积极配合法院的调查取证工作。同时，双方应遵守法院的判决结果，并按照判决要求履行相应的义务。如需变更或解除本合同，应经过双方协商一致并达成书面协议。协议未达成之前，本合同仍然有效并继续履行。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期：XX天

三、质量标准和保修

1.工程质量标准：按照《市政公园建设工程质量验收规范》执行。

2.保修期限：本工程保修期为一年。在保修期内，乙方负责维修。

四、付款方式

1.付款时间：甲方在签订合同后支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%款项。

2.付款方式：银行转账。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付款项或提出合理要求，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未