多功能厅建设工程施工合同5篇.docxVIP

多功能厅建设工程施工合同5篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

位置：[甲方公司位置]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

位置：[乙方公司位置]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]。

2.工程地点：[工程地点]。

3.工程内容：多功能厅土建、装饰及设备安装工程。包括但不限于舞台、观众席、音响系统、照明系统、空调系统等的建设安装。

4.工程规模：[具体规模描述]。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：[具体金额]。本造价为包工包料价格，包括但不限于材料费、人工费、税费等。

2.支付方式：分期支付。具体支付节点和金额按工程进度进行，工程竣工验收合格后支付至总造价的XX%，余款作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

四、工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸和相关国家标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方必须提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的XX日内组织验收。

3.工程质量如不符合约定标准，乙方必须承担修复或拆除重建的费用，并赔偿由此造成的损失。

五、工程保修

工程交付后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限为一年，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

六、违约责任

1.若因乙方原因造成工程延期，每延期一天，乙方需支付甲方违约金[具体金额]。

2.若甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，需支付乙方滞纳金[具体金额]。

3.若因违约造成对方损失，违约方需承担赔偿责任。

七、其他事项

1.安全施工：乙方必须遵守施工现场的安全施工规范，确保施工期间的安全生产。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

2.不可抗力：因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。

3.争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲乙双方应严格遵守本合同的各项条款，如一方违约，应承担相应的法律责任。本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭，具有同等法律效力。双方签订后生效并在竣工结算后自动失效。在合同有效期内发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的可以向有管辖权的法院起诉或仲裁解决。。本协议正式一式二份附件资料包括但不限于双方营业执照复印件项目有关施工图纸技术要求和施工组织设计等工作依据甲方根据项目部的工程施工安排分阶段完成并经甲方项目部负责人签字认可后的相关工程量核定表及设计变更通知书等双方确认的相关文件双方共同遵守本合同条款本合同正文共四页附则为本合同组成部分正文采用中文书写双方代表签字盖章后即生效盖章为有效盖章确认未尽事宜协商解决并经甲乙双方签订为合法协议特此陈述声明甲乙双方代表签字盖章如下甲方盖章代表签字日期XXXX年XX月XX日乙方盖章代表签字日期XXXX年XX月XX日多功能厅建设工程施工合同协议终止协议书协议书终止时间本协议由甲乙双方本着公平自愿的原则经过友好协商达成以下协议终止条款一协议终止原因由于原因双方同意终止原签订的多功能厅建设工程施工合同二协议终止时间本协议签订之日起三结算事项本协议签署后双方就本次工程项目进行结算四其它事项双方确认没有其他争议包括不限于施工款项支付方式工程保修期工程质量问题等均已全部解决五本协议经甲乙双方签字盖章后生效一式两份甲乙双方各执一份原合同及附件原件等文本自本协议签署之日起全部作废六未尽事宜协商解决经甲乙双方协商达成的补充协议与本协议具备同等法律效力七本协议自双方签字盖章之日起生效甲乙双方各持一份为凭甲方盖章代表签字日期年月日乙方盖章代表签字日期年月日多功能厅建设工程施工合同附件一：施工图纸及技术要求附件二：施工组织设计及工程量核定表附件三：设计变更通知书等相关文件附件四：营业执照复印件等相关资质证明文件以上合同内容已经过双方充分协商达成合同条款中所列内容双方均已明确并无异议合同条款已经完备并