建设工程施工合同示范文本gf10篇.docxVIP

建设工程施工合同示范文本gf10篇

篇1

示范文本GF-2025-0201

发包人（全称）：[公司名称]

承包人（全称）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同条例》等有关规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，发包人和承包人经友好协商，就本工程施工事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：[开工日期]

5.竣工日期：[竣工日期]

6.合同工期：[合同工期]

7.质量标准：[质量标准]

8.保修期限：[保修期限]

9.合同价款：[合同价款]

二、发包人义务

1.负责办理土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作，使施工场地具备施工条件。负责办理施工许可证等必要证件，确保施工顺利进行。

2.负责将施工所需水、电、通讯线路等接入施工场地，并安装计量装置。负责按照合同约定提供施工设备、材料，并确保质量合格。

3.负责办理工程质量监督手续，协助承包人办理竣工验收等相关事宜。负责对施工过程中的工程质量、进度等进行监督检查，确保施工质量符合标准要求。

4.按时支付工程进度款，确保工程进度顺利进行。负责按照合同约定支付劳务费用，确保农民工工资及时发放。

5.负责与设计单位沟通，确保施工图纸设计合理、科学。负责协调处理施工过程中的问题，确保施工顺利进行。

三、承包人义务

1.严格按照施工图纸和发包人的要求组织施工，确保工程质量符合标准要求。负责对施工过程中的质量问题进行排查和处理，确保工程质量稳定可靠。

2.负责制定施工进度计划，确保按时完成施工任务。负责对施工现场进行安全管理，确保施工过程中无事故发生。

3.负责对施工设备进行维护和保养，确保设备正常运行。负责对施工材料进行检验和验收，确保材料质量合格。

4.按时向发包人提交施工报告和竣工验收资料，确保竣工验收顺利进行。负责对施工过程中的问题进行记录和处理，确保施工记录完整准确。

5.负责与设计单位沟通，确保施工图纸设计合理、科学。负责协调处理施工过程中的问题，确保施工顺利进行。

四、违约责任

1.发包人未按照合同约定提供施工设备、材料或未按时支付工程进度款，应承担相应的违约责任，赔偿因此给承包人造成的全部损失。发包人未按时支付劳务费用，导致农民工工资未能及时发放，应承担相应的违约责任，赔偿因此给承包人造成的全部损失。

2.承包人未按照施工图纸和发包人的要求组织施工或施工质量不符合标准要求，应承担相应的违约责任，赔偿因此给发包人造成的全部损失。承包人未按时完成施工任务或施工过程中发生安全事故，应承担相应的违约责任，赔偿因此给发包人造成的全部损失。

五、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成的，可以通过以下方式解决：

1.提交[仲裁委员会名称]仲裁。

2.向[法院名称]提起诉讼。

六、其他未尽事宜

本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自义务，确保施工任务顺利完成。合同期间，任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应协商一致并签订书面协议。

2.因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保各方权益得到保障。

3.在合同履行过程中，如一方违约并导致合同无法按时履行或无法履行时，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿责任。

4.合同解除后，承包人应妥善保护发包人的财产和已完工程不受损坏和损失。发包人应支付承包人已完成工程的合理费用并赔偿其实际损失。如有争议或纠纷无法协商解决时，双方可按照争议解决方式进行处理。

5.本合同一式两份，双方各执一份。如有需要可以增加副本份数并分送相关主管部门备案存档。本合同具有同等法律效力且不可分割。未尽事宜可另行协商补充并签订书面补充协议加以说明和解释。协商不成的可通过仲裁或诉讼途径解决纠纷和争议。仲裁和诉讼管辖地均应为[管辖地名称]。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自