最新合同书样本家庭居室装饰装修施工合同5篇.docx

最新合同书样本家庭居室装饰装修施工合同5篇

篇1

甲方（业主）：___________________

乙方（施工单位）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方家庭居室装饰装修事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程位置：___________________。

2.房屋结构：___________________。

3.装饰施工内容及要求：详见附件《施工内容和要求》。

4.工程开竣工日期：开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

二、工程价款及支付方式

工程总造价为人民币大写______元整，小写______元。支付方式为分期付款：签订合同时支付______%，工程过半支付______%，竣工验收合格支付______%。工程质量保证金______元，保修期结束后支付。

三、施工及材料要求

乙方应严格按照双方约定的《施工内容和要求》进行施工，确保施工质量。使用的材料应符合国家有关标准，并提供相应的合格证明。如有更换材料或调整方案，应提前书面通知甲方并征得甲方同意。

四、工期及保修期

本工程工期为______天。如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时通知甲方并协商处理。工程竣工后，乙方提供为期______个月的保修服务。保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。

五、工程质量及验收标准

本工程质量应达到国家相关标准。验收时，应按照双方约定的《施工内容和要求》进行。甲方应在收到乙方竣工验收申请后三日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价千分之______的违约金。

2.乙方未按约定工期完工的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价千分之______的违约金。若因质量问题导致工期延误的，乙方应承担相应违约责任。

3.工程质量不符合合同约定的，乙方应负责无偿修理或返工。若因乙方原因导致修理或返工仍不能达到合同约定标准的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。

七、争议解决方式：如双方因履行合同发生争议时，应友好协商解决。协商不成的可以向甲方所在地法院起诉。任何一方均有权直接向该人民法院起诉或者申请仲裁解决争议和纠纷之所有相关费用（包括但不限于鉴定费诉讼费仲裁委裁决费律师费等）均由败诉方承担并不可撤回和解除执行期限一年）。仲裁裁决是终局裁决对甲乙双方均有约束力双方均应履行仲裁裁决的义务仲裁期间不影响本合同的履行双方应按照本合同约定继续履行非仲裁解决阶段的义务仲裁裁决生效后可执行仲裁裁决的相关内容本合同约定仲裁优先于诉讼优先适用此条款未选择部分按照相关法律规定确定争议解决方式由仲裁委作出决定确定最终处理方式法院仲裁裁决仲裁优先法院裁决后判决生效文书明确裁决双方纠纷等一切权利义务终止本协议执行完毕后合同效力终止本合同无其他约定效力除以上约定外本合同未约定部分均依据合同所在相关法律程序决定并由违约方承担由此造成的一切经济损失纠纷裁定鉴定完毕属于仲裁胜出方的裁定期的经济损失费和执行仲裁费等全部费用均可依据实际产生相应数额在法律规定的范围内补偿其相应的费用除对方违法合同约定所造成合同损失终止执行的情况以外但不可自行先行通过超出合同条款的方式介入争执问题和侵犯另一方的利益优先受理生效确认判决书则由胜出方（不含仲裁裁定败诉方）在法律允许范围内继续享有对对方的权利胜诉判决书中明确规定应履行的义务履行完毕后合同效力终止本协议在履行过程中产生的争议仲裁委仲裁生效裁决之外其它本合同均应在有效期内按本协议约定的违约责任确定并承担相应的责任按相关规定违约金及其他应支付的损失费数额合法界定合法有效不因该期间可能物价变动等情况的改变而有所变动所定责任与赔偿方式的履行接受及在承担后果由违约方完全承担支付对应付责任的法偿期限内甲方在本合同中均有包括但不限于但并非无限与未明示的权利本合同条款均为有效责任义务约定且为法定约定具有法律效力等一切权利与义务甲乙双方均应严格遵守履行本协议各条款所约定的内容否则违约方应承担一切责任包括但不限于民事责任刑事责任等一切法律责任及经济责任等且本合同项下所有权利包括但不限于向仲裁委申请仲裁的权利等转让权归甲方所有甲方可根据实际需要单方面自行决定是否实际行使权利并可直接向仲裁委提起仲裁或直接提起诉讼且无须征得乙方同意但相关维权所产生的合理费用均由乙方承担包括但不限于律师费诉讼费保全费调查取证费评估鉴定费公证费等一切合理费用均由乙方承担且维权费用数额按实际发生额计算赔付给甲方如乙方违反合同约定应