静压仓施工施工合同6篇.docxVIP

静压仓施工施工合同6篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

位置：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

位置：_________

联系方式：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#工程内容：_________

#工程要求：_________

#合同签订日期：_________

#工程开工日期：_________

#工程竣工日期：_________

一、合同双方

1.甲方（发包方）：负责提供施工所需的场地、设备、材料等，并支付相应的费用。在工程施工过程中，甲方有权对乙方的施工进行监督，确保施工质量符合合同约定。

2.乙方（承包方）：负责按照甲方要求进行静压仓施工，提供施工所需的劳务和技术支持。乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求，并按时完成施工任务。

二、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程要求：_________

三、施工期限及进度

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工人员进场施工，并确保在约定工期内完成施工任务。如遇特殊情况需延长工期，乙方应提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的同意。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督，确保施工按时完成。

四、施工费用及支付方式

1.本次施工费用总额为人民币_________元，大写_________元整。该费用包括施工所需的劳务费、材料费、设备费等全部费用。具体费用明细详见附件《施工费用明细表》。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付工程总费用的50%作为预付款，即人民币_________元，大写_________元整。剩余50%的费用在竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方需提供正式的税务发票作为收款凭证。

五、施工质量和验收标准

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。具体验收标准详见附件《施工质量验收规范》。

2.工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、材料清单等，供甲方验收使用。

3.甲方应在收到竣工资料后尽快组织验收，验收标准为《施工质量验收规范》。如验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改，直至验收合格为止。

4.验收合格后，双方应签订《竣工验收报告》，确认工程质量符合合同约定。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按时支付施工费用或未提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的实际损失。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。具体赔偿标准详见附件《违约责任及赔偿标准》。

3.双方应严格遵守合同约定，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任和赔偿责任。

七、争议解决方式及管辖法院

1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。如有其他特殊约定，双方可另行签订补充协议加以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（委托方）：XXXXXX公司

乙方（施工方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行静压仓施工事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：静压仓施工

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：静压仓的设计、材料供应、施工及验收

4.施工内容：静压仓基础处理、仓体安装、管路连接、电气设备安装及调试等

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同总价及付款方式

1.合同总价：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）

2.付款方式：

-预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。

-中期款：乙方完成工程量过半后，甲方支付合同总价的XX%作为中期款。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方