专业承包施工通用版合同8篇.docxVIP

专业承包施工通用版合同8篇

篇1

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方承包给乙方的专业施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________

2.工程地点：___________________

3.工程内容：___________________

4.工程规模及承包范围：___________________

二、合同工期

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

3.如遇特殊情况，工期顺延。

三、工程质量标准与保证措施

1.乙方应严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段提交实际施工进度计划报告及相应质量文件。

3.工程质量标准：达到国家或行业的质量验收标准。

四、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币____元整（￥____）。

2.付款方式：合同签订后，甲方按工程进度支付工程款。具体付款节点和比例为：____________。

3.工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方审核后支付尾款。

五、材料设备供应及保管

1.乙方应按照甲方提供的材料设备清单及规格型号进行采购和保管。

2.材料设备损耗计算方式及承担方式：____________。

3.甲方供应的材料设备应与施工图纸一致，如有变更，应及时通知乙方。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取严格的安全防护措施。在施工过程中因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。

2.乙方应遵守施工现场管理规定，确保文明施工。施工过程中产生的废弃物应及时清理，做到工完场清。

七、违约责任及赔偿损失

1.甲乙双方因一方违约造成工程中途停工，违约方应赔偿另一方因此造成的经济损失。如属乙方责任中途停工造成窝工、材料损失等一切损失由乙方承担。如属甲方违约造成停工的，除工期顺延外，应支付乙方实际停工损失费用。违约金的计算方式及赔偿标准双方约定如下：____________。如一方违约给对方造成损失的，应支付相应的损失赔偿金。损失赔偿金的计算方式及标准约定如下：____________。甲乙双方均不得单方毁约，否则毁约方承担对方一切经济损失并承担违约责任金____元整（￥____）。违约金的支付应在鉴定结果出来后一个月内履行完毕。违约金的支付以仲裁结果为准执行相应支付办法和时间期限履行。对于不履行责任的违约方违约事实清晰无误违约责任的判定不以司法判决为前提通过直接按照以上标准直接承担违约责任的方式来弥补损失因此解决纠纷无须通过漫长的司法诉讼程序确定事实分清责任之后执行否则无条件适用上述赔付条款作为合同执行条件等鉴定结果出来后直接按约定执行并追究违约方的违约责任及赔偿方式时间等条件履行违约责任等后果等条件执行本协议违约责任约定等内容作为合同重要组成部分具有法律效力等履行效果不存在法院确定后方具备赔偿支付约定等问题严格具备赔偿违约金追责情况不用协商就可以直接申请执行合同约定赔偿等约定违约责任明确且存在事实清晰违约责任发生后不用协商可直接起诉违约责任等相关责任追究事项作为合同重要条款执行本协议并作为违约责任履行的法律依据之一严格执行本合同条款及其内容作为合同履行的依据条件等本合同约定清晰不存在任何含糊不清情况本合同要求强制执行违约责任本合同签订后即产生法律效力本合同约定可强制执行具有法律约束力等内容均按照合同约定严格执行本协议要求无条件履行违约责任约定等条件本协议约定违约金数额等条件具有法律强制执行力等内容本协议要求无条件履行违约赔偿责任等内容甲乙双方严格遵守本协议条款若甲乙双方发生纠纷应本着友好协商的原则解决协商解决不好时甲乙双方均可向合同签订地法院提出起诉条件并可请求按程序主张维护自己的权益处理并可追究责任违约人的一切法律及经济赔偿等责任等条件本合同自双方签字盖章之日起生效合同一式四份甲乙双方各执一份作为双方履行合同的重要依据并存相应法律效力依据保障维护自身合法权益签署本合同时甲乙双方均充分了解并自愿接受本协议约束执行本协议及内容并可拒绝签署任何口头协议或承诺等内容甲乙双方共同遵守本协议条款并维护本协议内容的履行本协议未尽事宜甲乙双方另行协商解决内容本合同同复印件有同等法律效力必须同时具备方能生效盖