通用版建设工程施工合同范本9篇.docxVIP

通用版建设工程施工合同范本9篇

篇1

第一章合同协议

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天，自乙方进场施工之日起计算。

2.乙方应在合同签署后尽快组织人员进场施工，并按时完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第三条工程价款与支付方式

1.工程价款：本工程合同总价款为人民币_________元整（￥_________）。该价款已包括工程所需的所有费用，乙方不得再要求甲方支付其他任何费用。

2.支付方式：甲方应在合同签署后7个工作日内向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项人民币_________元整（￥_________）应在工程竣工验收合格后7个工作日内支付。

第四条工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员对工程质量进行验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责返工并承担相应费用。

第五条违约责任

1.如因甲方原因造成工期延误或工程价款未按时支付，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的经济损失。

2.如因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的经济损失。

第六条争议解决方式

如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同履行完毕后，双方应继续履行合同保密义务，不得泄露与本合同相关的任何信息。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条其他约定事项

1.乙方在施工中应遵守甲方现场管理规定，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.甲方应提供施工所需的水电等基础设施支持，确保施工顺利进行。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________

篇2

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程承包方式：XXXX。

4.工程范围和内容：XXXX。

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

2.本合同工期如遇下列情况，得顺延：

因人力不可抗拒的因素而延误工期。

因甲方提出变更计划或变更施工图而延误工期。

因乙方因施工力量不足或施工机械、设备损坏而延误工期。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定单价方式计价，单价为：XXXX元/平方米。

2.支付方式：银行转账。

3.乙方应提供正规发票。

第四条工程质量与验收

1.工程质量必须达到合格标准。

2.乙方应接受甲方在施工过程中的管理，甲方人员提出的合理要求必须执行。

3.乙方必须按甲方要求提供相关资料。

4.验收时乙方必须提供完整的施工记录、材料合格证等质量保证资料。

5.验收不合格的，乙方应按要求进行整改。

6.验收过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

7.验收费用由乙方承担。

第五条施工安全与文明施工

1.乙方必须贯彻安全生产操作规程，落实各项安全生产措施，严格遵守安全制度，确保施工安全。在施工过程中如发生安全事故，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。

2.乙方必须做好施工现场的文明施工工作，做到“工完场清、道路畅通”。否则，由