热建设工程合同5篇.docxVIP

热建设工程合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行热建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模及要求：_________________________

二、合同工期

1.开工日期：_______年______月______日（以收到开工报告为准）。

2.竣工日期：_______年______月______日。

3.合同工期总日历天数：_____天。

三、质量标准及验收标准

1.工程应采用符合国家标准的材料、设备和工艺进行施工。

2.工程执行的标准和验收规范为相关行业标准及国家规范。

3.工程质量应达到国家或专业的质量验收标准。

四、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币______元整（大写：_________元整）。

2.付款方式：分阶段支付。工程竣工验收合格后支付工程总造价的______%，剩余部分作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

五、甲方责任与义务

1.提供符合设计要求的施工图纸和相关资料。

2.提供施工现场的水电及施工材料存放场地。

3.及时组织验收并提出合理建议或修改意见。

六、乙方责任与义务

1.严格按照施工图纸与说明进行施工，确保工程质量。

2.做好安全施工防护，确保施工现场安全。

3.按时提交工程竣工资料。

4.承担工程保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起一年。

七、违约责任

1.甲方未按约定支付工程进度款，每延误一天，应向乙方支付迟延付款部分万分之_____的违约金。

2.乙方未按约定工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同总价万分之_____的违约金。若延误超过约定天数_____天，甲方有权解除合同并追究乙方责任。?因不可抗力的因素造成工程延误，经甲乙双方确认后工期相应顺延。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等不可预见的事件。?如因乙方原因导致工程不能达到预定目标或者质量要求时，乙方负责承担修理或更换所需费用。如乙方违反本合同约定致使甲方受到重大损失时，甲方有权解除合同并有权向乙方要求损失赔偿等费用开支包括但不限于聘请律师、交通及诉讼等一切开支及相关利益等损失。?合同解除后不影响合同中结算和清理条款的效力以及违约责任的追究和执行等条款的效力以及违约责任的追究和执行等条款的效力以及违约责任的追究和执行等条款的效力等条款的效力。解决争议纠纷的法律途径优先是甲乙双方协商解决若协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议纠纷若协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议纠纷甲乙双方一致同意上述法律途径的解决方式不受本合同登记注册地或者工程所在地的管辖而受合同约定的有效管辖的法院管辖处理合同纠纷及相关纠纷案及因合同纠纷而引起的刑事及民事等相关事项及法律后果的管辖处理合同纠纷及相关纠纷案及因合同纠纷而引起的刑事及民事等相关事项和刑事等后果的法律管辖处理纠纷的相关事项等纠纷的相关事项等。双方一致同意上述法律管辖处理方式的选择系双方真实意思表示且不违反相关法律规定系合法有效的法律管辖约定处理方式系双方真实意思表示且合法有效不受相关法律限制约束并且合法合理合法有效合法合理并且不可撤销其合法性法律效力适用仲裁法等相关法律法规规则制度及相关法律规定的原则精神且双方同意该约定系合法有效的仲裁协议且双方同意该仲裁协议对双方具有约束力仲裁裁决系最终裁决双方同意接受仲裁结果并且自动履行仲裁结果包括不限于赔偿损失承担违约责任等相关法律后果且仲裁裁决结果具有法律效力且自动履行仲裁结果包括但不限于仲裁费用的承担承担等等。（以上段落需特别仔细检查以避免冗余和不连贯之处）双方均须遵守本合同约定内容并且必须严格履行各自责任不得违反本合同内容若一方违反本合同须向另一方支付违约金作为违约金并且负责赔偿由此造成的一切损失包括但不限于诉讼费仲裁费保全费执行费差旅费等以及因违约产生的其他费用以及损失等等违约责任以违约方向守约方承担损失赔偿责任为违约救济方式本协议规定的违约责任系独立履行与各自承担的其他违约责任系相互独立的违约责任不因