标准版承包合同样式6篇.docx

标准版承包合同样式6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，经友好协商，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的所有材料和设备。

2.乙方需确保所购买的材料和设备符合工程设计要求和质量标准。

三、工期要求

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方需确保工程在规定的工期内完成，并达到预定的质量标准。

四、质量标准

1.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合约定的标准。

2.在施工过程中，乙方需接受甲方的质量监督和检查，确保工程质量得到有效控制。

3.工程竣工后，乙方需提交完整的质量保证资料，并配合甲方进行质量验收。

五、付款方式

1.甲方需在工程开工前向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。

2.工程进度过半时，甲方需向乙方支付工程总造价的XX%。

3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程总造价的XX%。

4.甲方需预留工程总造价的XX%作为工程质量保证金，待工程保修期满后支付。

六、保修条款

1.工程竣工后，乙方需提供为期XX年的保修期。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方需负责免费维修。

2.保修期满后，甲方需将工程质量保证金返还给乙方。

七、违约责任

1.若甲方未按照合同约定向乙方支付工程款，则乙方有权要求甲方按照同期银行贷款利率支付利息。同时，乙方有权要求甲方赔偿因违约给乙方造成的其他损失。

2.若乙方未按照合同约定完成工程施工任务，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。甲方有权从应支付乙方的工程款中扣除相应的违约金。

3.若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。若协商不成，双方均可解除合同。但解除合同的一方需向对方赔偿因合同解除给另一方造成的实际损失。

八、争议解决方式

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决生效后，双方应认真履行判决结果所确定的义务。如一方不履行判决结果所确定的义务，另一方有权向法院申请强制执行该判决结果。但申请强制执行的一方需承担相应的执行费用和执行风险。如因争议导致合同无法继续履行或无法实现合同目的的一方违约行为导致另一方损失的（包括直接损失和间接损失），违约方应承担相应的赔偿责任并赔偿对方因此遭受的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关事项达成如下协议：

一、承包范围及要求

1.承包范围：乙方同意接受甲方的委托，对[项目名称]进行承包建设。承包范围包括但不限于以下内容：

[具体承包范围1]

[具体承包范围2]

[具体承包范围3]

2.承包要求：乙方在承包过程中应严格遵守相关法律法规和甲方要求，确保工程质量、进度和安全。同时，乙方应积极配合甲方进行项目管理，及时沟通解决相关问题。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：本次承包的总价款为[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。该价款已包含乙方完成承包范围所需的所有费用。

2.支付方式：甲方将在合同签订后支付合同总金额的[支付比例]作为预付款。剩余款项将在乙方按照合同约定完成承包任务并经甲方验收合格后支付。具体支付时间和方式由双方协商确定。

三、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，确保在[具体工期]内完成承包任务。如遇特殊情况需延长工期，乙方应及时向甲方提交书面申请，并征得甲方同意。

2.进度要求：乙方应制定详细的项目进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对乙方的进度进行监督，并提出合理建议和要求。乙方应积极响应甲方的合理建议和要求，确保项目按时完工。

四、质量标准及验收方式

1.质量