工程工期延误合同6篇.docxVIP

工程工期延误合同6篇

篇1

甲方（发包方）：___________

乙方（承包方）：___________

鉴于甲乙双方共同合作的工程项目因故发生工期延误，为了明确双方权益和责任，避免后续纠纷，经双方友好协商，达成如下合同协议：

一、工程概述

本工程是指____________项目，原计划开工日期为______年______月______日，计划竣工日期为______年______月______日。由于某些原因，工程实际进度出现了延误。

二、工期延误原因

经双方确认，导致工期延误的主要原因包括但不限于以下几点：

1.设计变更。

2.材料供应不足或延迟到货。

3.施工现场条件复杂，影响施工进度。

4.不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）。

三、合同调整内容

1.竣工日期顺延：考虑到工期延误的原因，双方同意将工程的竣工日期顺延至______年______月______日。

2.工程价款调整：因工期延误产生的额外费用，经双方协商，由乙方提出预算，甲方审核后，对原工程价款进行相应调整。

3.违约责任：若因乙方原因导致工期进一步延误，乙方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此遭受的损失。

四、双方责任与义务

1.甲方应按时支付调整后的工程款项，确保资金到位。

2.乙方应优化施工计划，采取一切必要措施加快工程进度，确保在顺延后的竣工日期内完成工程。

3.双方应保持良好的沟通与合作，共同解决工程施工过程中出现的问题。

五、争议解决

1.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本合同经双方签字盖章后生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：___________（签字盖章）

乙方（承包方）：___________（签字盖章）

日期：______年______月______日

（注意：本合同仅为示例，实际合同应根据具体情况进行调整和完善。）

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲乙双方在工程实施过程中因工期延误需要明确责任及后续安排，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方权益，特订立本工程工期延误合同协议。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.原合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工期延误原因

1.因甲方原因导致工期延误，包括但不限于资金供应、设计变更、政策调整等原因。

2.因乙方原因导致工期延误，包括但不限于施工效率、施工质量等问题。

三、双方责任

1.甲方责任：

如因甲方原因导致工期延误，甲方应书面通知乙方，并明确延误的工期及原因。

确保资金及时供应，确保工程顺利进行。

对乙方提出的合理工期顺延要求，甲方应及时予以确认。

2.乙方责任：

如因乙方原因导致工期延误，乙方应书面报告甲方，并提出改进措施及预计完成时间。

确保施工质量，提高施工效率，尽快完成延误部分工程。

积极配合甲方进行工期调整，降低因工期延误造成的损失。

四、工期调整及安排

1.双方应根据实际情况共同协商确定新的工期安排。

2.乙方应在新的工期内完成全部工程内容，确保工程质量和进度。

3.甲方有权对乙方工程进度进行监督，如进度严重滞后，甲方有权采取措施促使乙方加快进度。

五、违约责任

1.若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此造成的损失。

2.若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（发包方）：__________________