地面施工合同6篇.docxVIP

地面施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方地面施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.竣工日期：_________

三、工程质量

1.乙方应确保施工质量符合《建设工程质量管理条例》及相关标准、规范的要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

3.工程质量验收标准和方法按照《建设工程质量评价标准》执行。

四、付款与结算

1.甲方应按照合同约定向乙方支付施工款项。具体支付方式和时间如下：合同签订后支付工程总价的XX%作为预付款。竣工验收合格后支付剩余的XX%。

2.乙方应在竣工验收合格后向甲方提交结算报告，甲方在收到结算报告后XX个工作日内完成结算审核。

3.结算时，乙方应提供完整的施工记录、验收资料等相关证明材料。

五、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付施工款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金金额为应付金额的万分之五。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应按日向甲方支付违约金，违约金金额为未完成施工部分的合同价的万分之五。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

七、其他条款

1.甲方应负责提供施工所需的水、电等基础设施保障。乙方应负责施工过程中的安全管理，并承担因自身原因造成的安全事故责任。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.双方可协商解除本合同，但解除前应当结清已完成的施工款项和相应的违约责任。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方地面施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：地面施工，包括混凝土浇筑、地面硬化、防滑处理等。

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币____元（大写：____元整）。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：

合同签订后，支付工程总价款的__%作为预付款。

工程进度达到__%时，支付工程总价款的__%。

工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的竣工资料。

3.甲方应在收到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程变更

1.工程施工过程中，若需变更工程内容，双方应签订书面变更协议。

2.工程变更涉及工程价款调整的，双方应另行协商确定。

六、违约责任

1.甲方若未按约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付工程总价款__%的违约金。

2.乙方若未按约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款__%的违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在合同履行过程中发生争议的，应首先协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同的解释权归合同签订地人民法院。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起