工程工程合同5篇.docx

工程工程合同5篇

篇1

合同编号：[编号]

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就本工程的建设工程合同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程承包方式：[承包方式]

二、合同条款

1.工程价款及支付方式

工程价款：本合同工程价款为[价款金额]元。

支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程价款：

①开工前，甲方应向乙方支付工程总价的[比例]作为预付款。

②工程施工过程中，甲方应按月向乙方支付工程进度款。

③工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程尾款。

2.工期及违约责任

工期：本工程合同工期为[工期天数]天。

违约责任：如乙方未能按时完工，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。

3.工程质量及验收标准

工程质量：乙方应保证工程质量符合相关标准，并通过相关部门的验收。

验收标准：乙方应在工程竣工验收时提供完整的验收资料，并按照相关标准进行验收。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。

4.双方权利义务及违约责任

甲方权利与义务：甲方有权监督乙方施工进程，确保工程质量符合标准。同时，甲方应按时支付乙方工程价款，并提供必要的支持和协助。

乙方权利与义务：乙方有权获得相应的工程价款，并按照合同约定完成工程施工任务。同时，乙方应保证施工进度和质量，并遵守相关法律法规和规定。

违约责任：如甲乙双方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成的损失等。

5.合同生效及终止条款

合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可以终止合同。但应提前通知对方，并处理好相关事宜。

三、争议解决方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和规定，积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应认真履行判决结果。如有需要，双方可以签订补充协议或变更合同内容。但应确保补充协议或变更合同内容符合相关法律法规和规定，并得到对方的认可。同时，双方应继续加强沟通和协作，共同推动工程的顺利进行和完成。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：_________

3.竣工日期：_________

4.工期顺延：若发包方原因造成承包方工期延误，承包方有权要求发包方支付相应的工期顺延费用。具体费用由双方协商确定。

三、质量与检验

1.承包方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

2.发包方有权对工程质量进行监督检验，承包方应配合并提供相关便利条件。

3.若工程质量不符合合同约定，承包方应承担相应的违约责任。

四、合同价款与支付

1.工程合同价款为：_________元（大写：_________元整）。

2.发包方应按以下方式支付工程价款：

合同签订后，发包方支付工程总价的30%作为预付款。

工程进行至过半时，发包方支付工程总价的60%。

工程竣工验收合格后，发包方支付工程总价的10%。

3.承包方应在收到款项后，及时向发包方提供合法有效的发票。

五、竣工验收与结算

1.工程竣工验收时，承包方应向发包方提供完整的竣工资料和验收报告。

2.发包方应在收到竣工资料和验收报告后，及时组织相关部门进行验收。

3.承包方应确保工程竣工验收合格，并承担因工程质量问题导致的验收不合格的费用。

4.工程结算时，承包方应向发包方提供详细的结算清单和发票。发包方应在收到结算清单和发票后，及时审核并支付结算款项。

六、违约责任与赔