2025年度不锈钢工程承包与施工监理合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度不锈钢工程承包与施工监理合同范本

甲方（建设单位）：____________________________

乙方（施工单位）：____________________________

乙方（监理单位）：____________________________

鉴于甲方需要乙方完成某不锈钢工程的建设，乙方同意按照甲方的要求进行施工，同时乙方（监理单位）同意对施工过程进行监理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________________

2.工程地点：____________________________

3.工程规模：____________________________

4.工程内容：____________________________

5.工程合同价：人民币______元整（大写：______元整）。

二、工程进度

1.工程开工日期：____年____月____日

2.工程竣工日期：____年____月____日

3.工期延误赔偿：如因乙方原因导致工程延期，每延误一日，乙方应向甲方支付_____%的违约金。

三、施工要求

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

2.乙方在施工过程中，应确保工程质量、安全和环保。

3.乙方应按照甲方要求，及时完成施工过程中的各项验收工作。

四、监理要求

1.乙方（监理单位）应按照国家有关法律法规和行业标准，对施工过程进行监理。

2.乙方（监理单位）应定期向甲方报告工程进度和质量情况。

3.乙方（监理单位）应协助甲方解决施工过程中出现的问题。

五、工程款项

1.甲方应在工程开工前支付工程合同价的_____%作为预付款。

2.甲方应在工程进度达到合同约定节点时，支付相应的工程进度款。

3.工程竣工后，甲方应在验收合格后支付工程合同价的_____%作为结算款。

4.乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程停工，甲方应按照实际停工天数支付乙方停工损失。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付_____%的违约金；

（2）如甲方未按约定提供施工图纸、技术规范和施工方案，导致工程延期，甲方应向乙方支付_____%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金；

（2）如乙方在施工过程中，因自身原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

九、签署页

甲方（建设单位）：____________________________

乙方（施工单位）：____________________________

乙方（监理单位）：____________________________

甲方（建设单位）代表（签字）：____________________________

乙方（施工单位）代表（签字）：____________________________

乙方（监理单位）代表（签字）：____________________________

签订日期：____年____月____日