2025年度水利工程建设项目施工合同模板.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度水利工程建设项目施工合同模板

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需要完成水利工程建设项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目总投资：____________________

5.项目建设周期：____________________

二、施工范围及内容

1.施工范围：____________________

2.施工内容：____________________

3.施工标准：____________________

三、工程款支付方式

1.甲方按工程进度分期支付工程款，具体支付方式如下：

a.预付款：合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的_____%作为预付款；

b.进度款：按月支付，每月支付上月完成工程量的_____%；

c.结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，支付合同总价款的_____%；

d.保修金：工程竣工验收合格后____个工作日内，支付合同总价款的_____%作为保修金，保修期满后无质量问题，无息退还；

2.甲方应在每月____日前将当月进度款支付给乙方。

四、工期及延期责任

1.工期：____个月；

2.乙方应按照合同约定的时间完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付____元违约金；

3.甲方原因导致工期延误，应延长工期，并支付乙方相应的窝工费。

五、质量保证及验收

1.乙方应按照国家有关工程质量标准和合同约定，确保工程质量；

2.工程竣工验收合格后，甲方应按照国家规定进行验收，验收合格后方可投入使用；

3.工程质量保修期：____年。

六、安全生产与文明施工

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全；

2.乙方应按照甲方要求，做好文明施工工作，维护施工现场环境。

七、违约责任

1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；

2.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金；

3.乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付_____%的违约金。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签订日期：____________________

甲方（建设单位）签字（或盖章）：____________________

乙方（施工单位）签字（或盖章）：____________________