2025年度风电场建设工程分包合作协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度风电场建设工程分包合作协议书

甲方（分包单位）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

乙方（总承包单位）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度风电场建设工程分包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程合同造价：________________

二、分包范围

2.1乙方将本工程中________________（具体分包内容）的施工任务分包给甲方。

2.2甲方应按照本协议及施工图纸、技术规范等相关要求，完成分包范围内的施工任务。

三、工程进度

3.1甲方应按照乙方提供的工程进度计划，合理安排施工，确保工程按时完成。

3.2甲方在施工过程中，如遇特殊情况需要调整工程进度计划，应提前向乙方报告并经乙方同意。

四、质量要求

4.1甲方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量。

4.2乙方应对甲方分包工程的质量进行监督检查，如有质量问题，甲方应立即进行整改。

五、合同价款

5.1分包合同价款为：________________元。

5.2合同价款支付方式：

（1）合同签订后，甲方预付合同总价款的_________%；

（2）工程进度款按月支付，每月支付当月工程款的_________%；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的_________%；

（4）剩余部分在工程保修期满后支付。

六、工期要求

6.1甲方应按照合同约定的时间完成分包工程。

6.2甲方因自身原因造成工期延误的，应向乙方支付违约金，违约金按每日________________元计算。

七、安全生产与文明施工

7.1甲方应严格执行国家和地方的安全生产法规，确保施工安全。

7.2甲方应采取有效措施，防止环境污染，文明施工。

八、合同解除与终止

8.1出现下列情况之一的，任何一方均有权解除本协议：

（1）一方违反合同约定，给对方造成重大损失的；

（2）因不可抗力导致合同无法继续履行的；

（3）双方协商一致解除合同的。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交________________仲裁委员会仲裁。

9.2仲裁委员会的裁决是终局的，对双方均有约束力。

十、其他

10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方（签字/盖章）：________________

乙方（签字/盖章）：________________

签订日期：________________

甲方（分包单位）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（总承包单位）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

附件：

1.风电场建设工程分包工程量清单

2.施工图纸及技术规范

3.其他相关文件