港口岸电系统建设合同.docxVIP

港口岸电系统建设合同

一、合同主体

（一）合同双方

甲方（委托方）：____________________

地址：________________________________

乙方（承建方）：____________________

地址：________________________________

本合同由甲方委托乙方进行港口岸电系统的设计建设与安装调试工作。

（二）合同内容

本合同明确约定乙方为甲方港口船舶供电系统提供完整解决方案包括码头配电装置固定式岸电设施电缆管理系统及相关监控平台建设双方同意按技术规范要求完成岸电系统兼容性设计满足多种船舶接驳需求具体范围涵盖岸基电源设备安装码头供电管线敷设数据通信网络架设及远程监控中心建设。

二、合同条款

（一）项目描述

港口岸电系统建设工程位于甲方指定泊位区域设计容量为_千伏安电压等级为_伏/____赫兹主要包含高低压变电设备码头接电箱供电滑触线装置及岸电连接器系统乙方应提交包括设备布局图供电拓扑图接地系统图在内的全套技术方案并于项目启动前获得海事管理部门批准。

（二）技术标准

系统建设需严格遵循国际电工委员会标准港口岸电供电技术规范及船舶岸电系统船载装置技术要求接地电阻值应不大于____欧姆谐波畸变率需低于百分之五所有电缆须采用阻燃型铜芯电缆防护等级不低于IP五十五交付前需通过第三方检测机构全负载测试。

（三）工期要求

项目总工期为____个自然月自甲方支付首期款项之日起计算乙方需在签约后十日内提交工程进度计划表每两周向甲方书面汇报施工进展若遇台风暴雨等不可抗力导致停工乙方应立即提交书面延期申请并提供气象部门证明文件。

（四）价款支付

合同总金额为人民币____万元支付方式分三期甲方应在合同签订后五日内支付百分之三十预付款设备到场经甲方确认后支付百分之五十进度款系统验收合格后三十日内支付剩余百分之二十尾款乙方须在收款前开具合法有效增值税专用发票。

三、责任和义务

（一）甲方责任

提供泊位平面图及原有电力管网分布信息委派专业技术人员全程监督施工协助乙方办理港口施工作业许可证根据进度计划及时进行阶段性验收确保施工期间预留足够的作业区域并向乙方支付合同约定的费用。

（二）乙方责任

组建专业施工团队并购买工程一切险负责所有设备材料的采购运输与仓储施工期间设置隔离防护网及安全警示标志每日施工结束后清理作业现场垃圾对甲方操作人员进行不少于八小时的技术培训提供二十四个月免费质量保修期及终身有偿维护服务。

四、违约责任

（一）质量违约

若系统验收时关键性能指标未达本合同约定标准乙方应在十五日内无条件整改并承担每日合同总额千分之一的违约金延期超过三十日甲方有权解除合同并追偿因工期延误造成的船舶停靠损失。

（二）进度违约

因乙方原因导致工期每延误一天应支付合同总额千分之二的滞纳金逾期超过十五日甲方有权终止合同并另行委托第三方完成剩余工程所增加费用由乙方全额承担。

（三）支付违约

甲方未按时付款每逾期一天需按当期应付款项万分之一的标准支付滞纳金逾期超三十日乙方可暂停施工直至收到应付款项造成的工程延期责任由甲方承担。

五、争议解决

因履行本合同发生的争议应首先通过友好协商解决协商不成的向项目所在地法院提起诉讼适用中华人民共和国法律诉讼期间除争议部分外其他条款应继续履行法院裁判费用由败诉方承担。

六、合同生效与终止

本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效项目建设竣工验收并结算全部款项后自然终止任何一方提出终止需提前三十日书面通知对方并赔偿因提前终止给对方造成的实际经济损失。

七、签署

甲方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）