建筑安全生产补偿协议书范本.docxVIP

建筑安全生产补偿协议书范本

建筑安全生产补偿协议书范本

甲方（施工方）：

名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

乙方（业主方）：

名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

第一条补偿原则

1.1甲方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，加强对施工过程中的安全生产管理。

1.2乙方应对甲方在安全生产方面给予必要的补偿，以保障双方的合法权益。

第二条补偿范围

2.1甲方因执行安全生产规定所增加的直接费用，包括但不限于安全防护设施、安全培训、安全检查、安全事故处理等费用。

2.2甲方因执行安全生产规定导致工期延误，乙方应按照双方约定的比例给予补偿。

2.3甲方因安全生产问题导致项目质量不合格，乙方应按照双方约定的比例给予赔偿。

2.4甲方在安全生产方面的其他合理费用支出。

第三条补偿标准

3.1直接费用补偿：甲方提供相关费用凭证，经乙方核实后，按实际发生费用的100%予以补偿。

3.2工期延误补偿：工期延误按照每天____元计算，累计天数不超过____天。

3.3项目质量不合格赔偿：按照《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，乙方应按照实际损失赔偿。

第四条补偿支付

4.1甲方应在工程进度达到约定的节点后，向乙方提交补偿申请，并附上相关费用凭证。

4.2乙方应在收到甲方补偿申请后的____个工作日内，对补偿申请进行审核，并予以支付。

4.3如乙方对甲方提交的补偿申请有异议，应在收到申请后的____个工作日内提出，并说明理由。

第五条违约责任

5.1甲方未按约定执行安全生产规定，导致安全事故发生，应承担全部责任。

5.2乙方未按约定支付补偿，应承担相应的违约责任，并支付逾期付款利息。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本协议一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。

7.2本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

7.3本协议未尽事宜，适用中华人民共和国法律。

甲方（施工方）签字（盖章）：__________________

乙方（业主方）签字（盖章）：__________________

签订日期：__________________

签署页：

甲方（施工方）代表：

乙方（业主方）代表：