别墅自建房施工合同施工项目进度调整与索赔管理.docxVIP

别墅自建房施工合同施工项目进度调整与索赔管理

甲方（建设单位）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：_________________________

联系电话：_________________________

乙方（施工单位）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：_________________________

联系电话：_________________________

鉴于甲方委托乙方承包建设位于_________________________的别墅自建房项目，双方经友好协商，就施工项目进度调整与索赔管理事宜，达成如下协议：

一、施工项目进度调整

a.甲方未按约定提供施工场地、图纸及资料；

b.甲方未按约定支付工程款；

c.乙方施工过程中出现不可抗力因素；

d.乙方施工质量不符合设计要求，需返工或更换材料；

e.乙方施工过程中出现重大安全事故，经相关部门认定需停工整改；

f.双方约定的其他原因。

a.甲方应在发现工期延误原因后及时通知乙方；

b.乙方应在接到通知后，与甲方共同分析原因，提出工期调整方案；

c.双方应在收到调整方案后5个工作日内达成一致意见；

d.工期调整后，双方应重新签订补充协议，明确新的工期及相应责任。

二、索赔管理

a.甲方未按约定提供施工场地、图纸及资料；

b.甲方未按约定支付工程款；

c.乙方施工过程中出现不可抗力因素；

d.乙方施工质量不符合设计要求，需返工或更换材料；

e.乙方施工过程中出现重大安全事故，经相关部门认定需停工整改；

f.双方约定的其他原因。

2.索赔程序：

a.乙方应在发现索赔原因后及时向甲方提出书面索赔申请；

b.甲方应在收到索赔申请后5个工作日内予以答复；

c.如双方对索赔金额有争议，可协商解决，协商不成，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

三、其他约定

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议自双方签字盖章之日起生效。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

四、签署页

甲方（建设单位）：_________________________

签字：_________________________日期：____年____月____日

乙方（施工单位）：_________________________

签字：_________________________日期：____年____月____日