原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度数据中心通信系统安装施工合同
甲方（建设单位）：_________
乙方（施工单位）：_________
鉴于甲方需要在其数据中心安装通信系统，乙方愿意为甲方提供该服务，双方经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.1工程名称：二零二五年度数据中心通信系统安装施工
1.2工程地点：_________
1.3工程规模：_________
1.4工程内容：通信系统设备安装、调试、验收等
二、合同工期
2.1工期：自合同签订之日起____个工作日内完成
2.2乙方应在合同工期前完成工程，如有延误，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。
三、工程款及支付方式
3.1工程款总额：人民币____元整（大写：____元整）
3.2付款方式：
（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方工程款总额的_____%作为预付款；
（2）工程完工验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方工程款总额的_____%；
（3）工程保修期满后____个工作日内，甲方支付乙方工程款总额的_____%。
四、工程质量及验收标准
4.1工程质量应符合国家现行施工及验收规范、标准的要求。
4.2工程验收标准：
（1）甲方指定的验收人员对工程进行验收；
（2）验收合格后，双方在验收报告上签字确认。
五、工程保修
5.1乙方对施工的工程承担保修责任，保修期为____个月。
5.2在保修期内，如因乙方施工原因导致工程出现质量问题，乙方应无偿进行维修、更换，直至问题解决。
六、违约责任
6.1甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。
6.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金。
6.3双方在履行合同过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，经协商一致，可解除合同。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_________仲裁委员会仲裁。
7.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
八、其他约定
8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________
代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________
签订日期：_________年____月____日
文档评论（0）