2025年设备施工合同（4份范本）.docxVIP

2025年设备施工合同（4份范本）

目录

第1篇人防工程防护设备施工合同书

第2篇建筑设备施工合同

第3篇机械设备施工租赁合同书

第4篇泵及真空设备施工承包合同

第1篇人防工程防护设备施工合同书

第一部分协议书

发包人(甲方)：_________________

承包人(乙方)：_________________

依据《》、《中华人民共和国人民防空法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本人防工程防护设备施工合同事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：_________________。

2、工程地址：_________________。

3、工程内容：_________________。

二、合同工期

开工时间年月日;

竣工时间年月日;

合同工期总日历天数天。

施工进度：

第一批：门框、构件：;第一批门扇、设备：;

第二批：门框、构件：;第二批门扇、设备：;

第三批：门框、构件：;第三批门扇、设备：;

三、质量标准

工程质量标准：_________________。

四、合同总价款

(含设备购置费、安装费、运杂费、总承包服务费等)

金额(大写)_____元(人民币)，(小写)￥_________________元。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件：

1、本合同协议书;

2、中标通知书;

3、招标书、投标书及其他招标文件;

4、本合同通用条款;

5、本合同专用条款;

6、标准、规范及有关技术文件;

7、图纸;

8、人防工程防护设备清单及报价表;

9、双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成内容。

六、合同争议

本合同在执行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决。

1、提交_________________仲裁委员会仲裁;

2、向_________________法院提起诉讼。

七、合同生效

合同订立时间：年月日;

合同订立地址：_________________;

本合同约定于年月日生效;

本合同一式份，当地人防主管部门备案1份;_________________

份;_________________份。

发包人：名称(盖章)_________________承包人：名称(盖章)_________________

住所：_________________住所：_________________

法定代表人：(签字)_________________法定代表人：(签字)_________________

委托代表人：_________________委托代表人：_________________

电话：_________________电话：_________________

传真：_________________传真：_________________

开户银行：_________________开户银行：_________________

账号：_________________账号：_________________

邮政编码：_________________邮政编码：_________________

第二部分通用条款

1、甲方条件

甲方工程所使用的图纸须经所在市人防办公室审批的图纸，图纸中所采用的人防工程防护设备是依据国家人民防空主管部门批准的标准和图集。

2、乙方条件

乙方必须是国家人防办公室批准的定点生产企业，外省企业须有陕西省人防办公室登记备案。

3、适用范围

人防工程防护设备是指设于人防工程出入口、连通口、进(排)风口及排烟口等内外连接孔口部位，用以对武器杀伤破坏效应进行防护的专用设备。主要是包括防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、防核电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门、防核超压排气活门、超压排气阀门、密闭阀门、密闭观察窗、防爆