二零二五年度新能源电站施工合同示范文本gf.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度新能源电站施工合同示范文本gf

甲方（建设单位）：________________________

乙方（施工单位）：________________________

鉴于甲方需在_______地区建设一座新能源电站，乙方愿意承担该电站的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_______新能源电站

1.2工程地点：_______

1.3工程规模：_______

1.4工程内容：_______

1.5工程总投资：_______

二、工程承包方式

2.1乙方以施工总承包方式承担本工程的建设施工任务。

2.2甲方负责提供工程所需的施工图纸、技术资料和现场条件。

三、工程进度与质量

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术资料，按期完成工程建设任务。

3.2工程质量标准：符合国家有关质量标准及设计要求。

3.3乙方应定期向甲方报告工程进度，并及时解决施工中出现的问题。

四、合同工期

4.1本合同工期为_______个月。

4.2乙方应在合同工期前_______个月向甲方提交竣工验收申请。

五、工程款支付

5.1甲方应按照合同约定，按期支付工程款。

5.2工程款支付方式：_______

5.3乙方在收到工程款后，应及时向甲方开具相应的发票。

六、工程验收与交付

6.1工程竣工后，乙方应按照国家有关验收规定，向甲方提交竣工验收报告。

6.2甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后_______个工作日内组织验收。

6.3验收合格后，甲方应在_______个工作日内向乙方支付工程尾款。

七、违约责任

7.1乙方未按合同约定完成工程建设的，应承担相应的违约责任。

7.2甲方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

8.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（建设单位）：________________________

乙方（施工单位）：________________________

签订日期：_______年_______月_______日