标准施工合同样式6篇.docxVIP

标准施工合同样式6篇

篇1

发包方（甲方）：_________，位置：_________，联系电话：_________

承包方（乙方）：_________，位置：_________，联系电话：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

因人力不可抗拒的原因被迫停工。

因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工。

因甲方不能按期供图、供料、设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

第三条工程质量与验收

1.工程质量必须达到乙方提供的工程设计方案的质量要求。

2.验收标准和方法：按照乙方的工程设计方案和合同规定的质量要求，采用相关技术材料的标准和要求进行验收。

3.乙方在工程完工后，必须按照甲方要求进行竣工验收，办理相关手续。

4.如工程质量不合格，乙方应当负责无偿修复和返工，并承担因此造成的损失。

第四条工程价款与支付

1.本工程采用固定价格合同，工程总价款为人民币_________元。其中设计费用为人民币_________元，材料费用为人民币_________元，施工费用为人民币_________元。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总价款的50%，即人民币_________元。剩余50%的工程价款，即人民币_________元，在乙方按照甲方要求进行竣工验收并办理相关手续后支付。

3.如因甲方原因未能按时支付工程价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。利息按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。

第五条违约责任

1.甲方如违反合同约定，未能按时支付工程价款或提出变更计划、变更施工图等要求，导致乙方无法按时完工或造成其他损失，甲方应当赔偿乙方的实际损失。

2.乙方如违反合同约定，未能按时完成工程或工程质量不合格，乙方应当赔偿甲方的实际损失。同时，乙方应当按日向甲方支付违约金，违约金按照工程总价款的5‰计算。

3.双方如因违约行为产生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.如因不可抗力或其他不可归责于当事人的原因致使合同不能履行的，双方应协商解决并采取适当措施减少损失。

4.双方同意按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定解决合同纠纷。

5.双方同意将本合同项下的所有争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

6.双方同意在本合同履行过程中保留所有相关的书面记录、文件和凭证，以便在需要时提供证明。

7.双方同意在本合同履行过程中严格遵守相关法律法规和规定，确保合同的合法性和有效性。同时，双方也应当尊重对方的合法权益，确保合同的公平性和公正性。

8.在合同履行过程中，如发生任何争议或纠纷，双方应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当积极配合法院的调查和审理工作，确保诉讼程序的顺利进行。同时，双方也应当尊重法院的判决结果并履行相应的义务。

篇2

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程承包方式：XX承包

4.工程范围和内容：XX。

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

因天灾或不可抗拒