最新施工合同解除协议书范本7篇.docxVIP

最新施工合同解除协议书范本7篇

篇1

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就解除双方签订的施工合同事宜达成如下协议：

一、协议背景

甲乙双方于______年______月______日签订了施工合同，由乙方承包甲方的施工工程。现因双方协商达成一致，同意解除该施工合同。

二、协议内容

1.解除合同：甲乙双方同意解除于______年______月______日签订的施工合同。自本协议生效之日起，该施工合同不再具有法律效力。

2.双方义务：甲乙双方应本着诚实信用的原则，履行以下义务：

甲方应按时支付乙方已完成工程的款项，并返还乙方已缴纳的履约保证金。

乙方应确保已完成工程的移交，并配合甲方进行后续工程的接管工作。

三、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付乙方已完成工程的款项或未返还乙方已缴纳的履约保证金，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此遭受的损失等。

2.乙方违约责任：如乙方未确保已完成工程的移交或未配合甲方进行后续工程的接管工作，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。

四、争议解决

1.争议解决方式：如甲乙双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决费用：争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担。

五、其他条款

1.保密条款：甲乙双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.可分割性：如本协议中的任何条款被认定为无效或不可执行，并不影响其他条款的有效性或可执行性。

3.适用法律：本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。

4.管辖法院：因本协议引起的争议，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.签字盖章：本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包人）：_________（签字/盖章）

日期：______年______月______日

乙方（承包人）：_________（签字/盖章）

日期：______年______月______日

篇2

甲、乙双方经协商一致，同意解除XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》。现就有关事宜达成如下协议，双方须共同遵守：

一、合同解除的依据和原因

1.依据《中华人民共和国合同法》及双方签订的《施工合同》的相关约定。

2.合同解除的原因：在施工过程中，乙方存在施工延误、质量不符合要求等违约行为，且在甲方多次催促下仍未得到有效整改。

二、双方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方立即停止施工，并要求乙方在合理期限内完成剩余工程。甲方应按照合同约定支付已完成的工程款项。

2.乙方应立即停止施工，并尽快完成剩余工程。乙方应积极配合甲方进行质量检查和验收工作。

3.甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利完成剩余工程。甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。

4.乙方应承担因违约行为给甲方造成的全部损失，包括但不限于工程延误造成的损失、质量不符合要求造成的损失等。

5.甲方应与乙方协商确定解除合同的具体事宜，并签订书面协议。协议签订后，双方应共同遵守。

三、违约责任和争议解决

1.乙方应承担因违约行为产生的全部责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、支付违约金等。

2.甲方有权要求乙方支付违约金，违约金数额为合同总价款的XX%。甲方有权在应付未付的工程款项中直接扣除违约金。

3.若双方在协商过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、其他事项

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议生效后，原《施工合同》即行解除。双方的权利和义务以本协议为准。

甲方（签字或盖章）：XXXX年XX月XX日

乙方（签字或盖章）：XXXX年XX月XX日

篇3

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲乙双方就某施工项目的合同执行过程中，因某些原因需提前终止施工合