先予执行申请书模板.docxVIP

先予执行申请书模板

申请人：

统一社会信用代码：XXXXXX

住所地：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：XXX]职务：董事长或总经理

委托诉讼代理人：XXX律师事务所律师执业证号：XXX

被申请人：

统一社会信用代码：XXXXXX

住所地：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：XXX]职务：董事长/总经理

案件基本信息

申请人与被申请人因“建设工程施工合同纠纷”一案，已于XXXX年XX月XX日]向贵院提起诉讼，贵院已依法立案受理，案号为：XXXXXXX。

申请事项

裁定被申请人立即向申请人提交XX项目全套竣工资料（共X套，含PDF电子版1份），具体清单如下：

（1）隐蔽工程验收记录（附关键节点影像资料）；

（2）材料设备合格证及第三方检测报告（原件）；

（3）分部/分项工程质量评定表（需专业分包签字确认）；

（4）施工日志、技术交底记录、沉降观测记录；

（5）竣工图（经审图机构盖章确认版）；

（6）《工程质量保修书》及《竣工结算书》；

（7）其他符合《建设工程文件归档规范》的资料。

裁定被申请人立即指派项目负责人XXX及技术负责人XXX配合申请人组织竣工验收，包括但不限于现场核查、签字确认验收记录、答复验收组问询等。

事实与理由

（一）权利义务关系明确，被申请人负法定及约定义务

1、合同约定依据：申请人与被申请人于XXXX年XX月XX日]签订《XXXX建设工程施工合同》（编号：XXX），第X条明确约定：“工程完工后10日内，承包人应提交完整竣工资料并配合发包人组织验收，逾期按日支付合同总额0.05%违约金”。

2、法定责任依据：《民法典》第799条规定“建设工程竣工后，承包人应当提交竣工验收资料”；《建设工程质量管理条例》第16条明确竣工资料为验收必备条件，被申请人作为总包单位负法定提交义务。

3、履约事实佐证：案涉工程已于XXXX年XX月XX日]完工，监理单位XXX公司出具《工程完工证明》，确认工程已达到验收条件，但被申请人以工程款结算争议为由拒不提交资料，其违约事实明确。

（二）情况紧急，不先予执行将导致申请人重大损失

1、逾期交房违约金损失：案涉工程为商品房开发项目，涉及XXX]户业主，《商品房买卖合同》约定交房日期为XXXX年XX月XX日。截至申请日，逾期已达XX天，按日支付违约金XXX]元，累计损失已达XXX元，且每日持续增加。

2、资金占用成本损失：申请人已投入建设资金XXX万元，因无法验收导致项目无法确权，融资成本按LPR1.3倍计算，每月增加成本XXX元。

3、第三方补编成本扩大：若被申请人持续拒交资料，申请人需委托甲级造价机构补编资料，预估费用XXX万元，且补编周期长达XX天，将进一步扩大损失。

4、符合“紧急情况”法定情形：上述情形属于《民事诉讼法司法解释》第169条规定的“不立即执行将严重影响申请人生产经营”的紧急情况，与银川法院在先予执行案例中认定的“损失扩大紧迫性”情形一致。

（三）被申请人具备履行能力

1、经营状况正常：被申请人为建筑业资质等级XXX级企业，2024年度营业收入XXX万元，目前仍在承接XXX等项目。

2、资料客观存在：案涉工程已完工，被申请人作为施工方必然持有全套竣工资料，不存在“无法提交”的客观障碍。

3、配合成本极低：提交资料及配合验收仅需指派2名工作人员，不影响其正常经营，具备即时履行条件。

担保情况

为保障被申请人合法权益，申请人自愿提供以下财产作为担保：

1、不动产担保：位于XX省XX市XX区XX路XX号的房产（房产证号：XXX），评估价值XXX万元（详见附件：房产证及评估报告）；

2、银行存款担保：在中国XX银行XX支行]的存款XXX万元（账号：XXX），已办理冻结止付手续（详见附件：银行冻结证明）。

若申请人败诉，自愿以担保财产赔偿被申请人因先予执行遭受的全部损失。

此致

XX省XX市XX区人民法院

申请人（盖章）：

法定代表人（签字）：____________

XXXX年XX月XX日