2025建筑工程项目地质勘察合同 标准版模板.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025建筑工程项目地质勘察合同标准版模板

合同编号：

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

鉴于甲方拟建设工程项目（以下简称“本项目”），甲方委托乙方承担本项目的地质勘察工作。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。

第一条项目概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4勘察范围：

1.5勘察要求：

第二条合同内容

2.1勘察任务

乙方按照国家相关法律法规、技术标准和规范，完成本项目地质勘察工作，并提供符合要求的勘察报告及相关资料。

2.2勘察报告

乙方应在合同约定的期限内向甲方提交完整、准确、真实的勘察报告，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

2.3数据提交

乙方应按甲方要求提交勘察数据，并对数据的保密性负责，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。

第三条权利与义务

甲方：

3.1甲方应向乙方提供与本项目相关的所有必要文件和资料，并对其真实性和有效性负责。

3.2甲方应按合同约定支付勘察费用，并及时提供乙方开展工作的必要条件和支持。

3.3甲方有权对乙方的勘察工作进行监督，并提出合理的建议和意见。

乙方：

3.4乙方应按照合同约定的时间、质量和数量完成勘察任务，并向甲方提交符合要求的勘察报告。

3.5乙方应严格遵守相关法律法规和技术规范，确保勘察工作的安全性和科学性。

3.6乙方应保守甲方的商业秘密和技术秘密，未经甲方书面同意，不得将相关资料用于其他项目。

第四条合同金额与支付方式

4.1合同总金额：人民币元（大写：元整）。

4.2付款方式：

4.2.1本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的%，即人民币元（大写：元整）作为预付款。

4.2.2勘察工作完成并提交报告后，甲方应向乙方支付合同总金额的%，即人民币元（大写：元整）。

4.2.3剩余款项应在甲方验收报告并签署确认后日内支付完毕。

4.3乙方开户银行及账号：

开户银行：

银行账户：

账号：

第五条合同工期

5.1勘察工期：自合同签订之日起日历天完成全部勘察工作。

5.2因甲方原因导致的停工或工期延误，乙方有权要求顺延工期，且产生的费用由甲方承担。

5.3因不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。

第六条合同的履约与验收

6.1乙方应在合同约定的期限内完成勘察工作，并向甲方提交勘察报告。甲方应在收到报告后日内完成验收，并签署书面确认意见。

6.2勘察报告应符合国家相关技术标准和规范，并满足本项目设计和施工要求。若报告不符合要求，甲方有权要求乙方进行补充或修改，相关费用由乙方承担。

第七条违约责任

7.1甲方违约责任：

7.1.1甲方未按合同约定支付勘察费用的，每逾期一日，应按逾期金额的%向乙方支付违约金。

7.1.2甲方未按合同约定提供相关文件和资料，导致乙方无法开展勘察工作的，甲方应赔偿乙方遭受的损失。

7.2乙方违约责任：

7.2.1乙方未按合同约定完成勘察任务的，每逾期一日，应按合同总金额的%向甲方支付违约金。

7.2.2乙方提供的勘察报告不符合要求的，甲方有权要求乙方重新勘察，相关费用由乙方承担。

7.3因乙方原因导致的勘察工作延误或报告错误，乙方应承担由此造成的全部损失。

第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

第九条合同的签订与生效

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

第十条其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效