2025年道路施工合同解除条件合同二篇.docxVIP

2025年道路施工合同解除条件合同二篇

篇一

鉴于发包人（以下简称“甲方”）因项目建设需要，拟对[具体道路名称及路段]进行施工改造（以下简称“本项目”），承包人（以下简称“乙方”）具备承担本项目施工的能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条项目概况

1.1项目名称：[具体道路名称及路段]施工改造工程

1.2项目地点：[具体地理位置描述]

1.3项目内容：[简要描述工程内容，如路面铺设、排水改造、标线施划等]

1.4项目规模及投资额：[工程量清单及总投资额]

1.5合同工期：自[开工日期]起至[竣工日期]止，总工期[总日历天数]天。

第二条合同解除条件

2.1甲方解除合同的条件

2.1.1甲方未按合同约定按时支付工程款，累计支付金额达到合同总价款的百分之二十（20%）以上，且在甲方收到乙方书面催告通知后三十（30）日内仍未纠正。

2.1.2甲方提供的设计文件、技术资料、施工条件等不符合合同约定或国家/行业强制性标准，严重影响工程进度或质量，经乙方书面催告后三十（30）日内甲方仍未予以纠正。

2.1.3甲方因自身原因导致项目被政府主管部门取消、暂停或规划重大调整，致使合同目的无法实现。

2.1.4甲方进入破产、清算程序，或丧失履约能力，经乙方书面催告后三十（30）日内未提供有效担保。

2.1.5甲方违反合同约定，擅自将工程转包或违法分包。

2.1.6发生不可抗力事件，致使合同目的无法实现，且该事件持续影响合同履行超过六（6）个月。

2.1.7法律、法规规定的其他情形。

2.2乙方解除合同的条件

2.2.1甲方未能按合同约定提供施工所需的水、电、通信等必要条件，或未能保证施工场地具备施工条件，影响乙方正常施工，经甲方书面催告后三十（30）日内仍未纠正。

2.2.2乙方在合同约定的期限内未完成关键节点工程，且经甲方书面催告后三十（30）日内仍未完成，导致工期延误严重，影响项目整体。

2.2.3工程质量不符合国家或行业现行验收标准的强制性要求，经甲乙方确认或有权部门检测后，乙方在指定期限内未能按要求整改达标。

2.2.4乙方严重违反保密义务，泄露涉及甲方商业秘密或项目信息，给甲方造成重大损失。

2.2.5乙方因财务困难、被吊销营业执照、进入破产、清算程序或丧失履约能力，经甲方书面催告后三十（30）日内未提供有效担保。

2.2.6乙方存在转包、违法分包行为。

2.2.7发生不可抗力事件，致使合同目的无法实现，且该事件持续影响合同履行超过六（6）个月。

2.2.8法律、法规规定的其他情形。

2.3协商解除

2.3.1经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

2.3.2双方协商一致解除合同的，应签署书面解除协议，并按合同约定处理后续事宜。

2.4情势变更

2.4.1合同订立后，发生了不可预见、不能避免且不能克服的客观情况，继续履行合同对一方当事人明显不公平或不能实现合同目的，任何一方均有权请求人民法院或仲裁机构变更或解除合同。

2.4.2提出变更或解除合同的请求方，应在知晓情势变更之日起三十（30）日内书面通知对方，并提供相关证据。对方应在收到通知后三十（30）日内予以答复或提出异议。

2.4.3若双方在收到通知后六十（60）日内未能就变更或解除达成一致，任何一方均可向有管辖权的人民法院或仲裁机构申请裁决。

第三条合同解除的程序

3.1解除通知：享有解除权的一方（以下简称“解除方”）欲解除合同的，应向对方（以下简称“被解除方”）发出书面《解除合同通知书》，明确解除依据、理由以及合同解除的生效日期。

3.2催告与宽限期：除法律或本合同另有规定外，解除方在发出解除通知前，对于因违约而享有的解除权，应给予被解除方合理的宽限期（如有），并书面催告其履行义务。催告期内，被解除方应积极采取措施纠正违约行为。

3.3异议权：被解除方收到解除合同通知书后，应在十（10）日内向解除方发出书面《合同解除异议书》，说明异议理由，并说明是否要求继续履行合同、采取补救措施或赔偿损失。被解除方逾期未提出异议的，视为接受解除。

3.4解除生效：合同解除自《解除合同通知书》送达被解除方或被解除方未在规定期限内提出异议之日起生效。如需司法或仲裁确认，则自人民法院或仲裁机构作出裁决之日起生效。

第四条合同解除的后果处理

4.1合同权利义务终止：合同自解除生效之日起终止，双方尚未履行的合同义务终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢