2025年版建设工程合同范本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025年版建设工程合同范本

建设工程合同范本

合同编号：

签订地点：

甲方（发包人）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方（承包人）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务关系，经友好协商，就本建设工程事项达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4承包范围：

第二条合同工期

2.1计划开工日期：

2.2计划竣工日期：

2.3总工期：日历天

2.4工期延误：

（1）因发包人原因导致的工期延误，工期相应顺延；

（2）因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担违约责任。

第三条质量标准

3.1工程质量要求：

3.2执行标准：

3.3质量保修：

（1）质量保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等；

（2）质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。

第四条合同价款与支付

4.1合同总价：元（大写：）

4.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后日内支付合同总价的%；

（2）进度款：按月计量支付，每月日前提交合格的工程进度报表，发包人审核后支付当月工程款的%；

（3）竣工款：工程竣工验收合格后日内支付剩余工程款。

4.3结算：

（1）工程竣工验收合格后，双方应在日内完成结算；

（2）结算价款以实际完成的工程量为准，符合设计图纸、施工规范及相关签证确认。

第五条双方权利与义务

5.1发包人义务：

（1）提供施工场地、施工用水、用电及相关资料；

（2）按合同约定支付工程款；

（3）负责协调施工现场周边关系。

5.2承包人义务：

（1）严格按设计图纸、施工规范及合同要求施工；

（2）确保施工安全，做好扬尘治理、噪声控制等环境保护工作；

（3）按时完成工程，并通过竣工验收。

第六条工程验收

6.1中间验收：

（1）隐蔽工程需经发包人或监理工程师验收合格后方可继续施工；

（2）验收不合格的，承包人应整改并承担相关费用。

6.2竣工验收：

（1）工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料；

（2）发包人应在日内组织验收，逾期视为验收合格；

（3）验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。

第七条质量保修

7.1质量保修范围：

（1）地基基础工程：年；

（2）主体结构工程：年；

（3）屋面防水工程：年；

（4）其他约定：。

7.2保修责任：

（1）保修期内出现质量问题，承包人应免费修复；

（2）因不可抗力造成的损坏，发包人负责修复，费用另行协商。

第八条不可抗力

8.1不可抗力事件：

（1）战争、动乱、自然灾害等无法预见、避免或克服的事件；

（2）发生不可抗力，双方应协商延期履行或解除合同，损失由各自承担。

第九条违约责任

9.1承包人违约：

（1）因承包人原因导致工期延误，每延误一日，支付违约金元；

（2）施工质量不符合要求，承包人应无偿修复，造成损失的，赔偿相应损失。

9.2发包人违约：

（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，支付违约金元；

（2）无故解除合同，应支付承包人已完工程的相应费用。

第十条争议解决

10.1争议协商：

（1）因履行合同发生争议，双方应友好协商解决；

（2）协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条其他条款

11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同份数：本合同一式份，双方各执