- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年一建《机电工程实务》真题及答案解析(案例题)
【案例一】
背景资料
A公司中标某大型数据中心机电总承包工程,合同范围包括:10kV变配电系统、柴油发电机组、UPS及电池系统、精密空调、弱电智能化、消防、给排水、通风排烟、抗震支吊架、BIM深化设计、调试及两年运维。合同约定:
1.工期300日历天,2024年6月1日开工,2025年3月27日竣工;
2.质量目标:一次验收合格率100%,争创“鲁班奖”;
3.安全文明施工目标:零死亡、零火灾、零坍塌;
4.材料品牌:高压柜须采用合资品牌,柴油发动机须为原装进口,电池须为阀控密封铅酸≥12年寿命;
5.进度款支付:按月形象进度80%支付,竣工结算审计后付至97%,留3%质保金;
6.违约金:工期每延误1天按合同价0.5‰计,上限为合同价5%;
7.不可抗力:按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)执行。
施工过程中发生以下事件:
事件1:2024年8月3日,当地供电公司因电网改造,暂停10kV外线停电计划45天,导致变配电室设备无法按期吊装。A公司向业主提出工期顺延45天及窝工费用索赔。
事件2:2024年9月12日,监理工程师发现A公司进场的一批合资品牌高压柜,其断路器为合资厂国内组装,非整机进口。业主口头要求退场,A公司提出“断路器占整机价值不足20%,且性能参数满足合同”,双方僵持。
事件3:2024年10月5日,A公司完成柴油发电机带载试验,记录显示:11:00启动,11:03达到额定转速,11:05合闸送电,11:08机房温度由25℃升至37℃,11:10发动机排烟管保温铝皮外表面温度达85℃,监理要求停机整改。
事件4:2024年11月15日,A公司向业主申报10月份进度款,申报金额2800万元,监理审核扣减200万元,理由是“UPS电池未按合同品牌到货”。A公司认为电池属甲供,不应扣减,双方发生争议。
事件5:2025年2月20日,工程通过竣工验收,2025年3月10日完成竣工结算审计,审定金额28500万元。2025年3月15日,业主以“机房PUE实测值1.248高于合同保证值1.20”为由,扣留质保金855万元,A公司认为PUE测试方法不符合《数据中心资源利用第3部分:电能能效测评》(GB/T32910.3-2016),双方再次争议。
问题
1.针对事件1,A公司提出的工期顺延45天及窝工费用索赔是否成立?说明理由。
2.针对事件2,业主是否有权要求高压柜退场?说明理由。
3.针对事件3,柴油发电机排烟管外表面温度超标,应如何整改?给出具体技术措施。
4.针对事件4,监理扣减200万元是否合理?给出合同及规范依据。
5.针对事件5,若A公司提起仲裁,应重点准备哪些证据?列出清单并说明证明目的。
答案与解析
1.工期顺延及费用索赔成立。
依据:《建设工程施工合同(示范文本)》第17.3条“发包人原因引起暂停施工”及第19.1条“不可抗力”定义。电网改造属政府行为,符合“发包人无法预见、避免且不可克服”情形,且A公司在28天内提交索赔意向书及详细资料,程序合规。费用计算:人工窝工按信息价人工单价×停工人数×45天×0.7系数;机械停滞按折旧台班×45天;现场管理费按(人工+机械)×8%;利润不另计。
2.业主有权退场。
依据:合同条款第5.3.2条“高压柜须为合资品牌整机”,《招标投标法》第46条“合同标的须与招标文件一致”。断路器虽为合资厂生产,但“整机进口”应理解为“关键部件+组装地均在境外”,国内组装改变了合同实质性内容,构成违约。
3.整改技术措施:
(1)更换排烟管保温材料,采用50mm厚硅酸铝纤维毯+0.5mm厚不锈钢板双层保温,保温后外表面温度≤60℃;
(2)保温层接缝用不锈钢卡箍紧固,搭接长度≥100mm,搭接缝朝下;
(3)在排烟管穿墙处增设不锈钢波纹膨胀节,吸收热伸长;
(4)机房内增设机械排风,换气次数≥12次/h;
(5)在发动机排烟口增设消音隔热罩,降低辐射热;
(6)保温完成后做红外热像检测,合格方可带载。
4.监理扣减不合理。
依据:合同第15.2条“甲供材料由业主负责采购并提供”,电池在甲供清单内,A公司仅负责安装及验收,到货品牌不符属业主责任。监理应扣减的是“因电池未到货导致UPS系统不具备调试条件”所对应的安装费及利润,而非整机设备价。经测算,该部分仅120万元,故应调回80万元。
5.仲裁证据清单:
(1)合同及补充协议——证明PUE保证值1.20为合同条款;
(2)GB/T32910.3-2016标准文本——
您可能关注的文档
- 2025年安全员个人工作总结(3篇).docx
- 2025年办公室工作人员年终总结范文(通用8篇).docx
- 2025年办公室年终总结(精选2篇).docx
- 2025年财务经理年终工作总结与计划书范文(精选8篇).docx
- 2025年财务经理年终总结参考样本(二篇).docx
- 2025年财务总监工作总结(精选2篇).docx
- 2025年畜牧兽医站秋防工作总结模版(四篇).docx
- 2025年动物疫病预防与控制中心工作总结(四篇).docx
- 2025年个人年终工作总结范文(精选3篇).docx
- 2025年工程专业《中级通信工程师》考试复习题试题及答案(综合能力.docx
- 中国国家标准 GB 14287.5-2025电气火灾监控系统 第5部分:测量热解粒子式电气火灾监控探测器.pdf
- 《GB/T 42706.4-2025电子元器件 半导体器件长期贮存 第4部分:贮存》.pdf
- GB/T 42706.4-2025电子元器件 半导体器件长期贮存 第4部分:贮存.pdf
- 中国国家标准 GB/T 42706.4-2025电子元器件 半导体器件长期贮存 第4部分:贮存.pdf
- 中国国家标准 GB/T 19436.2-2025机械电气安全 电敏保护设备 第2部分:使用有源光电保护装置(AOPDs)设备的特殊要求.pdf
- 《GB/T 19436.2-2025机械电气安全 电敏保护设备 第2部分:使用有源光电保护装置(AOPDs)设备的特殊要求》.pdf
- 《GB 27898.4-2025固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备》.pdf
- GB 27898.4-2025固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备.pdf
- GB/T 31270.1-2025化学农药环境安全评价试验准则 第1部分:土壤代谢试验.pdf
- 中国国家标准 GB/T 31270.1-2025化学农药环境安全评价试验准则 第1部分:土壤代谢试验.pdf
最近下载
- 2023年重庆工程学院软件工程专业《数据库原理》科目期末试卷B(有答案).docx VIP
- 新视野大学英语(第四版)读写教程 B4U1 0225.pdf VIP
- 人教版四年级上册语文期中考试试卷.pdf VIP
- 高中数学 人教A版 选修一 空间向量与立体几何小结课(2课时) 课件.pptx VIP
- 2025年国家开放大学《行政领导学》形考任务1-4参考答案.docx VIP
- 《团队协作培训》课件.ppt VIP
- 观影赏乐—电影中的西方音乐史(山东大学)中国大学MOOC慕课 客观题答案.pdf VIP
- 2023年重庆工程学院软件工程专业《计算机组成原理》科目期末试卷A(有答案).docx VIP
- 关于上海巿中小学生成长记录册.ppt VIP
- 制氧设计计算书15.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)