原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第1篇
一、引言
在工程合同中，工程款的支付是合同履行的重要组成部分。为了确保合同的顺利履行，保障双方的合法权益，以下是对合同中未支付工程款约定的详细说明。
二、工程款支付方式
1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付一定比例的预付款，具体比例由双方协商确定。
2.进度款：乙方在工程进度达到合同约定的节点时，向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后一定期限内支付相应款项。
3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交结算款申请，甲方应在收到申请后一定期限内支付相应款项。
4.保修金：工程竣工后，甲方应在一定期限内向乙方支付保修金，保修金比例及支付方式由双方协商确定。
三、未支付工程款的处理
1.逾期支付：甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金。违约金计算方式如下：
（1）逾期支付天数：自合同约定支付之日起至实际支付之日止的天数。
（2）违约金比例：按照逾期支付款项的千分之五计算。
（3）违约金总额：逾期支付款项×违约金比例。
2.逾期支付超过30天：甲方未支付工程款超过30天，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任，包括但不限于：
（1）支付已完成的工程款及违约金；
（2）赔偿乙方因解除合同而遭受的损失；
（3）承担因违约而产生的其他法律责任。
3.逾期支付超过60天：甲方未支付工程款超过60天，乙方有权向法院提起诉讼，要求甲方承担违约责任。
四、争议解决
1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。
2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定
1.甲方在支付工程款时，应确保款项来源合法，不得使用非法资金。
2.乙方在工程款支付过程中，应提供真实、完整的发票和证明材料。
3.本约定作为合同的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。
4.本约定未尽事宜，可由双方另行协商补充。
六、附则
本约定自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为合同约定的工程期限。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
签订日期：____________________
注：本约定一式两份，甲乙双方各执一份。
第2篇
一、引言
在建设工程合同中，工程款的支付是合同履行的重要环节。为确保工程顺利进行，维护双方的合法权益，本合同特就未支付工程款的相关事宜作出如下约定：
二、工程款支付方式
1.本合同工程款支付方式为分期支付，具体支付节点及金额如下：
（1）开工前支付：合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的10%作为预付款。
（2）主体结构封顶支付：主体结构封顶后5个工作日内，支付合同总价款的30%。
（3）竣工验收合格支付：竣工验收合格后5个工作日内，支付合同总价款的40%。
（4）保修期满支付：保修期满后5个工作日内，支付合同总价款的10%。
2.上述分期支付金额可根据实际情况进行调整，但需双方协商一致并签订补充协议。
三、未支付工程款的处理
1.如乙方（施工单位）未按时支付工程款，甲方（建设单位）有权采取以下措施：
（1）要求乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。
（2）暂停施工，直至乙方支付全部逾期工程款。
（3）解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2.如甲方未按时支付工程款，乙方有权采取以下措施：
（1）要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。
（2）暂停施工，直至甲方支付全部逾期工程款。
（3）解除合同，并要求甲方承担违约责任。
四、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定
1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为工程竣工之日起三年。
3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（建设单位）：____________________
乙方（施工单位）：____________________
签订日期：________________________
注：本合同中未支付工程款约定仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
第3篇
一、引言
在建设工程合同中，工程款的支付是合同履行的重要环节。为了保障双方的合法权益，合同中应明确约定工程款的支付方式、支付时间、支付条件等内容。本约定旨在规范合同中未支付工程款的处理方式，确保工程款支付的顺利进行。
二、工程款支付方式
1.预付款：合同签订后，承包方应在合同约定的时间内，按照合同约定的比例向发包方支付预付款。预付款的比例、金额及支付时间应在
文档评论（0）