钢构基础施工合同(3篇).docx

第1篇

甲方（委托方）：_________________________

乙方（施工方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢构基础施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程规模：_________________________

4.工程内容：包括但不限于基础桩施工、基础承台施工、基础梁施工等。

5.工程预算：人民币_________________________元。

二、施工期限

1.本工程计划开工日期：_________________________

2.本工程计划竣工日期：_________________________

3.乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币_________________________元的违约金。

三、施工质量

1.乙方应严格按照国家有关质量标准和设计图纸的要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.乙方在施工过程中应接受甲方或其委托的第三方质量监督机构的监督检查。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或损坏，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

四、施工安全

1.乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。

2.乙方应按照国家有关安全生产法律法规的要求，对施工现场进行安全防护，防止发生安全事故。

3.如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

五、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币_________________________元，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。

2.甲方应按以下方式支付合同价款：

（1）开工前支付合同价款的_________________________作为预付款；

（2）工程进度达到_________________________时，支付合同价款的_________________________；

（3）工程竣工并验收合格后，支付合同价款的_________________________；

（4）工程保修期内，按保修合同约定支付保修金。

六、合同解除与违约责任

1.合同解除条件：

（1）一方违反合同约定，严重损害另一方利益的；

（2）因不可抗力导致合同无法履行的；

（3）双方协商一致解除合同的。

2.违约责任：

（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；

（2）如因甲方原因导致乙方停工、窝工，甲方应向乙方支付相应的停工、窝工费用；

（3）如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付相应的违约金。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：_________________________

乙方（盖章）：_________________________

代表人（签字）：_________________________

代表人（签字）：_________________________

签订日期：_________________________

注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第2篇

合同编号：_________

甲方（委托方）：_________

乙方（承包方）：_________

签订日期：_________

签订地点：_________

鉴于：

甲方因建设需要，决定在_______（项目名称）工程中采用钢结构形式，现委托乙方进行钢构基础施工。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：_______（项目名称）

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：钢构基础施工，包括但不限于基础垫层、基础梁、基础柱等。

1.4工程规模：_______

1.5工程工期：自合同签订之日起_______天内完成。

第二条合同价款及支付方式

2.1合同价款：人民币_______元整（大写：_______元整）。

2.2支付方式：

（1）合同签订后_______日内，甲方支付合同价款的_