起诉终止施工合同(3篇).docx

第1篇

原告：[原告姓名]，性别：[性别]，年龄：[年龄]，民族：[民族]，住址：[住址]。

被告：[被告名称]，住所地：[住所地]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]。

案由：请求终止施工合同

诉讼请求：

1.请求法院判决终止原告与被告签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。

2.请求法院判决被告承担因终止合同而产生的所有损失，包括但不限于工程款、违约金、律师费等。

3.请求法院判决本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

一、合同签订及履行情况

原告与被告于[签订日期]签订了《建设工程施工合同》，合同约定由原告承包被告的[工程名称]建设项目，工程地点位于[工程地点]，合同总价为[合同总价]元。合同签订后，原告按照合同约定进行了施工，但被告未按合同约定支付工程款。

二、被告违约情况

1.被告未按合同约定支付工程款。根据合同约定，被告应在每个工程进度节点支付相应的工程款。然而，被告至今未支付任何工程款，严重影响了原告的施工进度。

2.被告未履行合同约定的其他义务。合同约定被告应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、材料供应等。但被告未能履行上述义务，导致原告无法正常施工。

三、原告终止合同的理由

1.被告严重违约，未按合同约定支付工程款，严重影响了原告的施工进度和利益。

2.被告未履行合同约定的其他义务，导致原告无法正常施工。

3.继续履行合同已无意义，双方已无法达成合意，继续履行合同将给原告造成更大的损失。

综上所述，原告认为被告的行为已构成严重违约，故请求法院判决终止双方签订的《建设工程施工合同》，并判决被告承担因终止合同而产生的所有损失。

证据：

1.《建设工程施工合同》复印件。

2.相关工程进度记录。

3.被告未支付工程款的证明材料。

4.其他与本案有关的证据。

此致

[法院名称]

具状人：[原告姓名]

[起诉日期]

第2篇

被告：[被告全名或公司名称]

被告住所地：[被告住所地详细地址]

原告因与被告就[项目名称]施工合同发生纠纷，特向贵院提起诉讼，请求依法判决终止施工合同，并依法处理相关事宜。现将有关事实和理由陈述如下：

一、案件事实

1.201[年份]年[月份]，原告与被告签订了一份施工合同，合同编号为[合同编号]，约定由被告承建[项目名称]工程，工期为[工期]，合同总价为[合同总价]元。

2.合同签订后，被告按照约定进行了施工，但在施工过程中，被告多次出现延误工期、质量不合格等问题，严重影响了工程进度和施工质量。

3.针对被告的违约行为，原告多次与被告进行协商，要求其整改，但被告并未予以重视，反而继续拖延工期，导致工程进度严重滞后。

4.[具体时间]，原告再次与被告协商，要求终止施工合同，并赔偿原告因此遭受的损失。但被告仍不同意终止合同，坚持继续施工。

二、理由和依据

1.根据《中华人民共和国合同法》第九十三条的规定：“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以解除合同。”被告在施工过程中多次出现违约行为，已构成严重违约，原告有权解除合同。

2.根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”被告在施工过程中存在多项违约行为，原告有权要求被告承担违约责任。

3.根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿损失。”被告的违约行为给原告造成了严重的经济损失，原告有权要求被告赔偿。

综上所述，原告请求贵院依法判决如下：

1.终止原告与被告签订的施工合同，合同编号为[合同编号]。

2.被告赔偿原告因终止合同所遭受的经济损失，包括但不限于工程款、违约金、律师费等。

3.本案诉讼费用由被告承担。

敬请贵院依法审理，维护原告的合法权益。

此致

[法院名称]

附：相关证据材料

1.原告与被告签订的施工合同

2.原告与被告的协商记录

3.工程进度报告

4.质量检测报告

5.律师函

[原告全名]

[日期]

第3篇

原告：[原告姓名]，[性别]，[民族]，[出生年月]，[身份证号码]，[住址]，[联系电话]。

被告：[被告名称]，住所地：[被告住所地]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]。

案由：终止施工合同纠纷

诉讼请求：

1.判令被告立即停止对[工程名称]项目的施工；

2.判令被告退还已收取的工程款人民币[金额]元；

3.判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：

一、基本事实

1.201[年份]年[月份]，原告与被告签订了一份《建设工程施工合同》，约定由原告负责[工程名称]项目的施工，被告作为建设单位负责提供施工图纸