二零二五年度光伏发电bt工程施工合同标准范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度光伏发电bt工程施工合同标准范本

二零二五年度光伏发电BT工程施工合同

甲方（投资方）：_______

乙方（施工方）：_______

鉴于甲方为提高可再生能源利用，改善能源结构，决定在_______地区投资建设光伏发电项目，乙方具备光伏发电BT工程施工能力，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条项目概况

1.1项目名称：_______光伏发电项目

1.2项目地点：_______

1.3项目规模：_______（单位：千瓦）

1.4项目总投资：_______（单位：万元）

1.5工期：_______（年）

1.6施工方式：BT（BuildTransfer）

第二条甲方权利和义务

2.1甲方负责项目的立项审批、土地征用、规划审批等工作，并按时支付工程款项。

2.2甲方负责提供项目所需的全部土地使用权、规划许可等相关手续。

2.3甲方负责在项目建成后，按约定向乙方支付项目转让费用。

2.4甲方应按时参加项目竣工验收，并在验收合格后，按照约定办理项目移交手续。

第三条乙方权利和义务

3.1乙方负责项目的工程设计、施工、试运行、调试等工作，确保工程质量符合国家标准。

3.2乙方应在接到甲方提供的相关资料后，及时开展项目设计工作，并在规定时间内完成设计任务。

3.3乙方负责组织施工队伍，严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程进度。

3.4乙方负责项目的试运行、调试工作，确保项目在规定时间内达到设计参数要求。

3.5乙方在项目建成后，负责向甲方提供项目运营所需的全部技术资料和人员培训。

第四条工程质量与验收

4.1乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2项目建成后，双方应共同组织竣工验收，验收合格后方可投入使用。

4.3如因乙方施工质量问题导致的项目损坏，乙方应负责修复或赔偿。

第五条工程进度

5.1乙方应在合同约定的时间内完成项目的施工、试运行、调试等工作。

5.2如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应提前向甲方报告，并经甲方同意后，可相应顺延工期。

第六条费用及支付

6.1工程造价：_______（单位：万元）

6.2付款方式：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。

6.3乙方提交竣工结算报告后，甲方应在_______日内支付结算款项。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付_______（单位：%）的违约金。

7.3乙方未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付_______（单位：%）的违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

8.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条合同的解除

9.1在合同履行过程中，如任何一方出现严重违约行为，另一方有权解除合同。

9.2合同解除后，双方应按照约定办理项目移交手续，并承担相应的责任。

第十条合同的生效、变更与终止

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签署补充协议。

10.3合同的终止需按照国家相关法律法规和合同约定执行。

第十一条其他

11.1本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

11.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

签署页

甲方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

日期：_______年_______月_______日

乙方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

日期：_______年_______月_______日