施工合同异常恶劣气候(3篇).docxVIP

第1篇

一、目的

为确保工程顺利进行，保障施工安全和质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合工程实际情况，特制定本条款，对施工过程中出现的异常恶劣气候条件进行约定。

二、定义

本条款中所指的异常恶劣气候条件，是指下列情况之一：

1.持续高温天气，日最高气温超过40摄氏度，连续天数超过3天；

2.持续低温天气，日最低气温低于-10摄氏度，连续天数超过3天；

3.持续大风天气，风力达到8级以上，连续天数超过3天；

4.持续暴雨天气，24小时内降雨量超过50毫米，连续天数超过3天；

5.其他对施工安全、质量及进度产生严重影响，经双方协商认定为异常恶劣气候条件的情况。

三、处理原则

1.发生异常恶劣气候条件时，承包人应及时通知监理工程师，并提供相关证明材料。

2.监理工程师应组织双方进行现场勘察，确认异常恶劣气候条件的存在。

3.发生异常恶劣气候条件时，承包人可根据实际情况采取以下措施：

（1）调整施工进度计划，确保施工安全和质量；

（2）采取防护措施，减少异常气候对施工的影响；

（3）暂停施工，待气候条件好转后再继续施工。

4.发生异常恶劣气候条件时，监理工程师应组织双方协商，确定暂停施工的期限。暂停施工期限自异常气候条件开始之日起计算，最长不超过30天。

5.暂停施工期间，承包人应妥善保管施工现场，确保施工设备和材料的安全。

6.暂停施工期间，承包人可向监理工程师提出费用索赔申请，监理工程师应组织双方进行协商，合理确定索赔金额。

四、费用承担

1.因异常恶劣气候条件导致的工程延误，承包人可向监理工程师提出费用索赔申请，监理工程师应组织双方进行协商，合理确定索赔金额。

2.暂停施工期间，承包人应按照合同约定支付工人工资、设备租赁费等费用。

3.发生异常恶劣气候条件时，如造成工程损失，承包人应承担相应的责任。

五、争议解决

如因异常恶劣气候条件导致双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

本条款未尽事宜，可由双方协商补充。本条款自合同签订之日起生效。

承包人：（盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

监理单位：（盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

第2篇

一、背景

在施工过程中，由于自然灾害或其他不可抗力因素，可能会出现异常恶劣气候，如暴雨、洪水、地震、台风等。这些气候条件不仅对施工进度造成严重影响，还可能对施工安全和工程质量构成威胁。为了确保施工合同的顺利执行，保障双方的合法权益，特制定本应对措施。

二、异常恶劣气候的定义

异常恶劣气候是指施工过程中发生的，超出正常气候条件，对施工造成严重影响，可能导致施工进度延误、工程质量下降、安全事故发生的气候现象。

三、应对措施

1.预警与报告

-施工单位应密切关注气象预报，提前做好异常恶劣气候的预警工作。

-一旦发现异常恶劣气候，施工单位应立即向监理单位和业主单位报告，并启动应急预案。

2.停工与保护措施

-在异常恶劣气候期间，施工单位应暂停施工，确保人员和设备安全。

-对于已完成的工程部位，应采取必要的保护措施，防止因气候原因造成损坏。

3.施工进度调整

-根据异常恶劣气候的持续时间，施工单位应与监理单位和业主单位协商，调整施工进度计划。

-调整后的施工进度计划应充分考虑气候因素对施工的影响，确保工程质量和安全。

4.费用补偿

-由于异常恶劣气候导致的施工延误，施工单位有权要求业主单位进行相应的费用补偿。

-费用补偿的具体标准和计算方法应在施工合同中明确约定。

5.安全生产

-施工单位应加强安全生产管理，确保在异常恶劣气候条件下，施工人员的人身安全。

-对施工人员进行安全教育和培训，提高其应对异常气候的能力。

6.应急物资储备

-施工单位应储备必要的应急物资，如防洪物资、防台风物资等，以应对突发气候事件。

7.沟通协调

-施工单位应与监理单位、业主单位保持密切沟通，共同应对异常恶劣气候。

-在必要时，可邀请相关专家参与决策，确保应对措施的科学性和有效性。

四、总结

异常恶劣气候是施工过程中不可避免的挑战。通过制定完善的应对措施，可以最大限度地减少气候因素对施工的影响，保障施工合同的顺利执行。施工单位、监理单位和业主单位应共同努力，确保工程质量和安全，实现互利共赢。

第3篇

一、合同背景

本项目名称为XX工程，合同编号为XX，甲方为XX单位，乙方为XX施工单位。根据合同约定，乙方负责该项目的施工任务。然而，在施工过程中，遭遇了异常恶劣气候，严重影响了施工进度和质量。为确保工程顺利进行，现就异常恶劣气候对施工合同的影响进行分析和说明。

二、异常恶劣气候概述

1.时间：自2021年