项目施工中止合同协议(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《____项目施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。合同约定，乙方负责甲方____项目的施工。由于合同履行过程中出现特殊情况，经双方协商一致，决定中止合同。现就中止合同事宜达成如下协议：

一、中止合同原因

1.甲方原因：____（具体原因）。

2.乙方原因：____（具体原因）。

3.其他原因：____（具体原因）。

二、中止合同期限

1.本合同自____年____月____日起中止，中止期限为____个月。

2.在中止期限内，双方应按照以下要求履行各自义务：

（1）甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款及相应的利息。

（2）乙方应妥善保管施工现场的设备和材料，确保其安全。

（3）双方应保持沟通，协商解决中止期间可能出现的争议。

三、中止合同期间费用承担

1.甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款及相应的利息。

2.乙方在中止期间应承担以下费用：

（1）施工现场的设备、材料保管费用。

（2）因中止合同造成的其他合理费用。

3.双方应就中止期间产生的费用进行协商，协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

四、恢复合同条件

1.在中止期限届满后，如双方同意恢复合同履行，应重新签订补充协议，明确恢复履行的具体事宜。

2.恢复履行前，双方应就以下事项达成一致：

（1）工程进度、质量、安全等方面的要求。

（2）工程款支付方式及期限。

（3）其他相关事宜。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

六、其他

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：____年____月____日

第2篇

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《____项目施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。根据合同约定，乙方负责完成甲方委托的____项目施工工作。现因以下原因，经双方协商一致，决定中止合同。为此，双方特订立本协议，以明确双方的权利义务。

一、中止原因

1.甲方原因：____（具体原因，如政策调整、资金不到位等）。

2.乙方原因：____（具体原因，如施工质量问题、工期延误等）。

3.双方协商一致同意中止合同的其他原因：____。

二、中止合同范围

1.乙方在合同约定的时间内，已完成的部分工程应按照合同约定进行验收，验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方已完成工程款项。

2.双方应按照合同约定，对未完成的工程进行评估，确定剩余工程量及款项。

3.乙方应将施工现场的设备、材料、人员等撤离，确保施工现场的安全。

三、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）按照合同约定支付乙方已完成工程款项；

（2）负责办理中止合同相关手续；

（3）对乙方撤离施工现场的设备、材料、人员等给予必要协助。

2.乙方权利义务：

（1）按照合同约定完成已完成工程验收，并配合甲方办理验收手续；

（2）将施工现场的设备、材料、人员等撤离，确保施工现场的安全；

（3）配合甲方办理中止合同相关手续。

四、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议未尽事宜，按原合同约定执行。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

签订地点：____________________

第3篇

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《____项目施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。根据合同约定，乙方负责实施____项目施工。鉴于____原因，经双方友好协商，现就中止合同事宜达成如下协议：

一、中止合同的原因

1.因甲方原因：____。

2.因乙方原因：____。