小区煤气入户施工合同(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（业主方）：[业主姓名或单位名称]

地址：[业主地址]

联系电话：[业主联系电话]

乙方（施工方）：[施工方名称或个人姓名]

地址：[施工方地址]

联系电话：[施工方联系电话]

鉴于：

甲方拥有位于[小区名称]的住宅，因生活需要，甲方同意将煤气引入住宅内部，现由乙方负责施工。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、施工内容

1.乙方负责将煤气管道从小区煤气总管道接入甲方住宅，并安装必要的阀门、管道、表具等设备。

2.乙方负责施工期间的工程图纸设计、材料采购、施工安装等工作。

3.乙方负责确保施工质量，确保煤气管道的安全使用。

二、施工期限

1.本合同签订后，乙方应在[具体施工期限]内完成全部施工任务。

2.因不可抗力因素导致施工延期，乙方应立即通知甲方，并经甲方同意后，可适当延长施工期限。

三、施工费用

1.施工费用总额为人民币[施工费用总额]元。

2.甲方应在合同签订后[具体时间]内支付乙方预付款[预付款金额]元。

3.施工完成后，甲方应在验收合格后[具体时间]内支付剩余款项。

四、施工质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.甲方有权对施工过程进行监督，对不符合质量要求的工程提出整改要求。

五、安全责任

1.乙方在施工过程中应采取必要的安全措施，确保施工安全。

2.甲方应提供必要的施工条件，如施工场地、水源、电源等。

3.发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、验收

1.施工完成后，乙方应向甲方提供施工资料，包括施工图纸、材料清单、验收报告等。

2.甲方应在收到施工资料后[具体时间]内组织验收。

3.验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。

七、违约责任

1.若乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应款项。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（业主方）：

[业主签名或盖章]

[日期]

乙方（施工方）：

[施工方签名或盖章]

[日期]

第2篇

甲方（业主）：[业主姓名]

地址：[业主地址]

乙方（施工单位）：[施工单位名称]

地址：[施工单位地址]

鉴于：

甲方拥有位于[业主地址]的住宅，为满足生活需求，需要将煤气管道接入住宅内部。乙方具备相关施工资质，愿意为甲方提供煤气入户施工服务。双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、施工内容

1.乙方负责为甲方住宅安装煤气管道，包括但不限于管道铺设、阀门安装、表具安装等。

2.乙方负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员配置等费用。

3.乙方负责施工过程中产生的垃圾清理及施工现场的整洁。

二、施工期限

1.本合同签订后，乙方应在[具体日期]内完成施工任务。

2.如遇不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等，施工期限可相应顺延。

三、施工质量

1.乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.施工完成后，甲方有权对施工质量进行验收，如不符合要求，乙方应无条件进行整改，直至合格。

四、费用及支付

1.本工程总费用为人民币[具体金额]元，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。

2.甲方应在合同签订后[具体日期]内支付合同总金额的[具体比例]作为预付款。

3.施工过程中，甲方根据实际进度支付工程进度款。

4.工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。

五、违约责任

1.如乙方未按约定时间完成施工任务，每延迟一天，应向甲方支付[具体金额]元的违约金。

2.如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工，并承担由此产生的所有费用。

3.如甲方未按约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付[具体金额]元的违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（业主）：

[业主签名]

[日期]

乙方（施工单位）：

[施工单位盖章]

[日期]

附件：

1.煤气入户施工图纸

2.材料清单

3.人员配置表

第3篇

合同编号：________

甲方（业主）：________

乙方（施工单位）：________

签订