二零二五年度家居装修合同风险防范与责任明确.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度家居装修合同风险防范与责任明确

甲方（业主）：___________

乙方（施工单位）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方住宅装修工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1甲方地址：___________

1.2乙方名称：___________

1.3工程名称：___________

1.4工程内容：___________

1.5工程地点：___________

1.6工程面积：___________平方米

1.7装修标准：___________

二、合同工期

2.1竣工日期：___________

2.2工期延误责任：

（1）因甲方原因造成工期延误，工期相应顺延，工期延误期间，甲方应向乙方支付___________元/天延误费。

（2）因乙方原因造成工期延误，工期延误费用由乙方承担。

三、工程款项

3.1合同总价：人民币___________元整（大写：______________________）。

3.2付款方式：

（1）开工前支付合同总价___________%；

（2）工程进度款支付：___________；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价___________%；

（4）尾款支付：___________。

3.3逾期付款责任：乙方有权按每日___________%收取逾期付款违约金。

四、工程材料

4.1材料供应：___________

4.2材料质量：___________

4.3材料验收：___________

五、工程验收

5.1工程验收标准：___________

5.2工程验收时间：___________

5.3验收不合格处理：___________

六、合同变更

6.1合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.2合同变更内容不得违反国家法律法规和社会主义市场经济秩序。

七、违约责任

7.1甲方违约责任：

（1）逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。

（2）擅自改变工程内容的，甲方应承担相应费用。

（3）因甲方原因导致工期延误的，甲方应向乙方支付延误费用。

7.2乙方违约责任：

（1）未按合同约定时间完成工程的，乙方应向甲方支付延误费用。

（2）工程质量不符合约定的，乙方应负责返工、修理或更换，并承担相应费用。

（3）擅自变更工程内容的，乙方应承担相应费用。

八、争议解决

8.1双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（业主）：___________

乙方（施工单位）：___________

签署日期：___________

甲方（业主）签字（或盖章）：___________

乙方（施工单位）签字（或盖章）：___________