窝工施工合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：________

签订日期：____年____月____日

甲方（施工方）：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：__________________

乙方（业主方）：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

1.甲方需要乙方提供施工服务，以完成其项目工程的建设。

2.乙方同意按照甲方的需求提供窝工施工服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、窝工施工服务

1.乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成窝工施工任务。

2.窝工施工的具体内容包括：____________________

3.窝工施工的质量标准：____________________

4.窝工施工的验收标准：____________________

三、窝工施工费用

1.窝工施工费用总额为人民币：____________________元（大写：____________________元整）。

2.费用支付方式：

-首付款：合同签订后____个工作日内支付总额的____%；

-进度款：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定；

-结算款：工程完工并验收合格后____个工作日内支付剩余款项的____%；

-保修金：合同签订后支付总额的____%，保修期满后无质量问题退还。

四、窝工施工责任

1.乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成窝工施工任务。

2.因乙方原因造成窝工施工延误或质量不合格，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.甲方应按照合同约定支付窝工施工费用，不得无故拖欠。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（施工方）：

（盖章）

代表签字：__________________

乙方（业主方）：

（盖章）

代表签字：__________________

附件：

1.窝工施工详细方案

2.工程进度计划

3.质量保证措施

4.其他相关文件

注：本模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

第2篇

合同编号：________________

签订日期：____年__月__日

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程预算：________________

二、窝工定义

1.窝工是指因甲方原因导致乙方无法按合同约定进行正常施工的情况。

2.窝工原因包括但不限于：设计变更、材料供应延误、施工场地条件不符合要求、甲方提供的施工图纸或技术资料错误等。

三、窝工处理

1.甲方应在窝工发生后的24小时内通知乙方，并说明窝工原因。

2.乙方应在接到通知后的12小时内提出处理意见，包括但不限于：延长工期、调整施工计划、变更施工方案等。

3.如因窝工导致乙方产生额外费用，甲方应予以承担，包括但不限于人工费、机械租赁费、材料费等。

4.窝工期间，甲方应支付乙方窝工费，窝工费按以下标准计算：

-人工费：按窝工期间实际发生的人工费用计算；

-机械租赁费：按窝工期间实际发生的机械租赁费用计算；

-材料费：按窝工期间实际发生的材料费用计算。

四、窝工费支付

1.窝工费应在窝工结束后7个工作日内由甲方支付给乙方。

2.甲方应在支付窝工费的同时，向乙方提供相应的付款凭证。

五、违约责任

1.如甲方未按约定支付窝工费，应向乙方支付违约金，违约金按窝工费总额的10%计算。

2.如乙方未按约定提出处理意见，应向甲方支付违约金，违约金按窝工费总额的