原创力文档- 0
- 0
- 约3.57千字
- 约 8页
- 2026-03-07 发布于四川
- 举报
第1篇
一、合同双方
1.1甲方（建设单位）：____________________
1.2乙方（施工单位）：____________________
二、工程概况
2.1工程名称：____________________
2.2工程地点：____________________
2.3工程规模：____________________
2.4工程类型：____________________
2.5工程总投资：____________________
三、工期及进度要求
3.1工期：____________________
3.2进度要求：____________________
四、工程款支付方式
4.1乙方进场前，甲方支付工程款总额的20%作为预付款。
4.2乙方按照合同约定的进度，向甲方提交进度款申请，甲方在收到申请后7个工作日内支付相应款项。
4.3工程验收合格后，甲方支付工程款总额的70%。
4.4工程保修期满后，甲方支付剩余工程款总额的10%。
五、工程质量管理
5.1乙方应严格按照国家及地方相关法规、规范、标准进行施工，确保工程质量。
5.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中出现的质量问题进行及时整改。
5.3甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。
六、工程安全管理
6.1乙方应严格按照国家及地方相关法规、规范、标准进行施工，确保施工安全。
6.2乙方应建立健全安全管理体系，对施工过程中出现的安全问题进行及时整改。
6.3甲方有权对工程安全进行监督检查，乙方应积极配合。
七、工程变更及索赔
7.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致的工程变更，由双方协商确定变更内容、变更费用及变更后的工期。
7.2乙方因工程变更、不可抗力等原因导致的停工、窝工等损失，有权向甲方提出索赔。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、合同解除及终止
9.1在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
9.2合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生的工程款、材料款等费用。
十、其他约定
10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
代表人（签字）：____________________
代表人（签字）：____________________
签订日期：____________________
附件：
1.工程施工图纸
2.工程量清单
3.相关法律法规、规范、标准
4.其他有关文件
第2篇
一、合同双方
1.1甲方（业主）：[甲方全称]
1.2乙方（施工单位）：[乙方全称]
二、工程概况
2.1工程名称：[工程名称]
2.2工程地点：[工程地点]
2.3工程规模：[工程规模]
2.4工程类型：[工程类型]
2.5工程内容：[工程内容]
2.6工程合同价：[合同总价]
三、工期及进度要求
3.1工期：[合同工期，例如：自合同签订之日起至[完工日期]止]
3.2进度要求：[分阶段进度要求，例如：基础工程、主体工程、装饰工程等各阶段的具体时间节点]
四、工程质量要求
4.1工程质量标准：[按照国家相关质量标准执行，如：合格、优良等]
4.2质量保证措施：[乙方应采取的质量保证措施，如：选用合格材料、严格施工工艺等]
五、合同价款及支付方式
5.1合同价款：[合同总价]
5.2付款方式：
（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同价款的[百分比]%作为预付款；
（2）进度款：根据工程进度，甲方按月支付合同价款的[百分比]%作为进度款；
（3）结算款：工程完工并验收合格后，甲方支付合同价款的[百分比]%作为结算款；
（4）质保金：合同价款的[百分比]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方无息退还。
六、工程变更及签证
6.1工程变更：因设计变更、施工条件变化等原因导致工程量增减或工程内容变更，经双方协商一致，可签订变更协议，调整合同价款。
6.2签证：因工程变更、材料代用等原因需要签证的，乙方应在[天数]内向甲方提出签证申请，甲方应在[天数]内予以答复。
七、竣工验收及保修
7.1竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在[天数]内组织验收。
7.2保修：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家相关法规和标准进行保修，保修期为[保修期限]。
八、违约责任
8.1甲方违约责任：
（1）未按时支付款项的，应向乙方支付[金额]的违
文档评论（0）