2026年法律实务案例分析题库.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法律实务案例分析题库

一、合同纠纷案例分析（共3题，每题20分）

案例一：建设工程合同工期延误纠纷

案情简介：

2023年5月，甲公司与乙建筑公司签订一份建设工程施工合同，约定由乙公司承建甲公司位于上海市浦东新区的一栋商业综合楼。合同约定工期为12个月，开工日期为2023年6月1日，竣工日期为2024年5月31日。合同还约定，若因不可抗力导致工期延误，乙公司需在15日内书面通知甲公司，并提供相关证明，工期相应顺延。2023年8月，因上海市突发新冠疫情，乙公司无法按时进场施工，遂于8月10日向甲公司发送书面通知，称因疫情导致无法按期开工，申请工期顺延2个月。甲公司对此表示异议，认为乙公司应在合同签订时就预见到疫情风险，且未在合理期限内通知，导致甲公司已安排的其他项目衔接出现问题，要求乙公司承担违约责任。乙公司则辩称，疫情是不可抗力，且已尽到通知义务，不应承担违约责任。

问题：

1.乙公司是否构成违约？请结合《中华人民共和国民法典》及相关司法解释进行分析。

2.若法院认定乙公司未尽到通知义务，其应承担何种法律责任？

3.若法院认定疫情属于不可抗力，甲公司能否要求乙公司赔偿因工期延误造成的损失？若能，损失范围如何认定？

答案与解析：

1.乙公司是否构成违约？

根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条：“当事人一方因不可抗力