建设工程合同纠纷调解协议书（GF—2015—0212）.pdfVIP

建设工程合同纠纷调解协议书（GF—2015—0212）

当事人：

原告/申请调解方：_________，住所地：_________，法定代表人/主

要负责人：_________，职务：_________，联系电话：_________。

被告/被申请调解方：_________，住所地：_________，法定代表人/

主要负责人：_________，职务：_________，联系电话：_________。

案由：建设工程合同纠纷。

基本事实与争议焦点：双方于_________年_________月_________日签

订《建设工程施工合同》（合同编号：_________），约定由被告承建原告

位于_________的_________工程（项目编号：_________）。后因

_________（具体原因，如工程款支付、工程质量、工期延误等）产生纠

纷，双方经_________（调解组织名称，如XX人民法院、XX调解委员会或

无）调解，就相关争议达成一致意见。

调解结果与协议内容：

一、双方确认，原告应向被告支付工程进度款/结算款共计人民币

_________元（大写：_________元整）。该款项中，已支付_________元