合同模板合同仲裁(2篇).docxVIP

第1篇

甲方（委托方）：____________

统一社会信用代码/注册号：____________

住所地：____________

法定代表人：____________

联系方式___________

电子邮箱___________

统一社会信用代码/注册号：____________

住所地：____________

法定代表人：____________

联系方式___________

电子邮箱________甲乙双方经充分协商，就委托仲裁事项达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

一、当事人信息

________，具备完全民事行为能力，有权就本合同项下争议申请仲裁。乙方系依法设立并有效存续的仲裁委员会，具有法定仲裁资质，依法受理并审理仲裁案件。双方确认本合同签订前已充分了解对方主体资格及履约能力，并自愿通过仲裁方式解决后续争议。

二、合同标的

甲方因与_________（被申请人名称）发生合同纠纷，自愿委托乙方依据相关法律规定

1.纠纷性质：建设工程施工合同纠纷

2.争议内容：关于工程款结算、工期延误、质量问题等产生的争议

3.仲裁依据：双方签订的《建设工程施工合同》及补充协议

4.仲裁范围：包括但不限于合同效力、履行责任、赔偿损失等

三、合同价款及支付方式

1.仲裁服务费：人民币_________元（大写：____________），包含案件受理费、仲裁员劳务