宁波丽城房地产有限公司清算小组诉宁波市海曙区第一建筑工程公司.docVIP

宁波丽城房地产有限公司清算小组诉宁波市海曙区第一建筑工程公司　　原告宁波丽城房地产有限公司清算小组，住所地宁波市海曙区翠柏路232号。 　　代表人庄炳希，组长。 　　委托代理人杨玉伯，深圳市大和律师事务所律师。 　　委托代理人颜鸿浩，男，住广东省陆丰县东海镇新圆村6巷3号。 　　被告宁波市海曙区第一建筑工程公司，住所地宁波市环城西路北段。 　　法定代表人徐继泉，总经理。 　　委托代理人周文献，甬城律师事务所律师。 　　委托代理人徐志勇，男，宁波市海曙区第一建筑工程公司副总经理，住宁波市海曙区西郊乡城南居民会管江岸。 　　原告宁波丽城房地产有限公司清算小组(以下简称丽城公司)诉被告宁波市海曙区第一建筑工程公司(以下简称海曙一建)建筑工程承包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告丽城公司的委托代理人杨玉伯、颜鸿浩、被告海曙一建的法定代表人徐继泉及其委托代理人周文献、徐志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 　　原告丽城公司诉称，由于被告方的过错造成建造的宁波西湾路住宅小区工期延误，请求：1.判令被告支付违约金人民币8588256元;2.判令被告退还多收工程款人民币3608384元;3.判令被告负担本案案件受理费及律师费。被告海曙一建则以工期延误系事实，但系原告方的过错即图纸会审延期、工程量增加、高压线移位等原因造成，责任应由原告来承担进行答辩，请求驳回原告的诉讼