1工程勘察外业见证合同范本合同doc-附件1.docVIP

附件1 工程勘察外业见证合同 （范本合同） 工程名称： 工程地点： 合同编号： 发包单位： 见证单位： 签订地址： 签订日期： 辽宁省住房和城乡建设厅制 发包单位： (以下简称甲方) 见证单位： (以下简称乙方) 甲方委托乙方承担 工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定和《辽宁省建设工程勘察外业见证管理暂行办法》的精神，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量： 第二条 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其可靠性负责。 2.1 提供本工程勘察单位资质、项目负责人资格、勘察外业钻探、岩土测试等相关资料（复印件并加盖行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条 乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员 名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。 第四条 开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 本工程的外业见证工作定于 年 月 日或以甲方下达的开工通知为准， 年 月 日提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费按《辽宁省建设工程勘察外业见证管理暂行办法》第五条的规定收费，即按合同价格的 进行结算；本工程勘察外业见证工作费预算总额 元整（人民币大写： 元整）。 4.2.2 合同生效后天内，甲方应向乙方支付费的0％作为定金（本合同履行后定金抵作费）费第五条甲乙方责任 5.1甲方责任 5.1.1甲方委托任务时必须以书面形式并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2在工作范围内，特别是在有毒、有害等现场作业时，甲方安全保，并承担费用致使乙方在工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担民事责任。 5.1.由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外5.2 乙方责任5.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和要求进行工作按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其负责。 5.2.2由于乙方提供的成果资料，乙方应负责无偿补充完善承担全部费用。 5.2.在现场工作的员，应遵守方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。第六条违约责任 6.1本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。6.2 合同，由于工程停建或甲方要求解除合同时，乙方未进行工作的，不退还甲方已付定金；已进行工作在50％以内时，甲方应向乙方支付50％工作超过50％时，则应向乙方支付费。 6.甲方未按合同规定时间拨付费，每超过一日，应偿付费的分之一逾期违约金。由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交成果资料，每超过一日，应减收费分之一。 第条本合同未尽事宜，经甲乙方协商一致签订补充协议本合同发生争议，应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，方同意由仲裁委员会仲裁。未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起。 第条