西宁市城东区法院审判业务楼装修工程.docVIP

西宁市城东区法院审判业务楼装修工程 招 标 文 件 招标编号：ZHJQH-GC-2015040 招 标 人：西宁市城东区人民法院 目 录 第一卷 5 第一章 招标公告 6 第二章 投标须知及投标须知前附表 8 第一节 投标须知前附表 8 第二节 投标人须知 12 1.总则 12 2.招标文件 14 3.投标文件 15 4.投标 17 5.开标 19 6.评标 20 7.合同授予 20 8.重新招标和不再招标 21 9.纪律和监督 21 10.需要补充的其他内容 22 第三章 开标与评标办法 23 第一节 开标 23 第二节 评标办法前附表 24 1.评标方法 27 2.评审标准 27 3.评标程序 28 第四章 合同条款及格式 30 第一部分 合同协议书 30 一、工程概况 30 二、合同工期 30 三、质量标准 30 四、签约合同价与合同价格形式 30 五、项目经理 31 六、合同文件构成 31 七、承诺 31 八、词语含义 31 九、签订时间 31 十、签订地点 32 十一、补充协议 32 十二、合同生效 32 十三、合同份数 32 第二部分 通用合同条款 33 1. 一般约定 33 2. 发包人 40 3. 承包人 41 4. 监理人 45 5. 工程质量 46 6. 安全文明施工与环境保护 48 7. 工期和进度 51 8. 材料与设备 56 9. 试验与检验 59 10. 变更 60 11. 价格调整 64 12. 合同价格、计量与支付 66 13. 验收和工程试车 70 14. 竣工结算 74 15. 缺陷责任与保修 75 16. 违约 78 17. 不可抗力 80 18. 保险 82 19. 索赔 83 20. 争议解决 84 第三部分 专用合同条款 86 1. 一般约定 86 2. 发包人 88 3. 承包人 89 4. 监理人 91 5. 工程质量 92 6. 安全文明施工与环境保护 92 7. 工期和进度 92 8. 材料与设备 94 9. 试验与检验 94 10. 变更 95 11. 价格调整 95 12. 合同价格、计量与支付 96 13. 验收和工程试车 98 14. 竣工结算 99 15. 缺陷责任期与保修 99 16. 违约 100 17. 不可抗力 101 18. 保险 102 20. 争议解决 102 第五章 工程量清单 118 1.工程量清单（见第四卷） 118 第二卷 119 第六章 施工图纸 120 第七章 技术标准及要求 121 第三卷 122 第八章 投标文件格式 123 一、投标函及投标报价表 124 二、法定代表人身份证明 126 三、授权委托书 127 四、投标保证金 128 五、已标价工程量清单部分格式 129 六、施工组织设计 147 七、项目管理机构 152 八、资格审查资料 153 九、其他材料 156 第四卷 157 第九章 工程量清单 158 第一卷 第一章 招标公告 法院审判业务楼人民法院 1、采购名称 2、采购项目编号 ZHJQH-GC-2015040 采购方式 公开招标 采购预算控制 1522976.41元（壹佰伍拾贰万贰仟玖佰柒拾陆元肆角壹分） 5分标 1个标段 6、各包要求 内容详见文件 7、各标段承包商条件 2）合法有效的营业执照（副本）、税务登记证、资质证书（副本）、组织机构代码证（副本）、安全生产许可证（副本）； 3）法定代表人授权书及被授权人身份证原件（法定代表人直接参与的只需提供身份证原件）； 4）具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包二级以上 5）投标人须具有类似项目业绩(施工合同或中标通知书)，省外投标人须提供进青备案表； 6）拟投入本工程的项目经理具备建筑专业的二级建造师资格证、有效的注册证、安全生产考核合格证； 7）本项目不接受联合投标。 8、公告发布时间 5月29日 9、招标文件发售起止 自2015年6月1日—6月5日，每天上午8:30-12:00,下午2:30-6:00。 10、招标文件发售方式 网上发售 文件售价 500 12、招标文件发售地点 国际招标责任公司分公司（西宁市南京路大厦五楼） 报名时投标人需携带本公告第7条所要求的所有材料的复印件，并 14、投标截止 2015年6月23日上午9:30 15、开标时间 6月23日上午9:30 16、投标及开标地点 国际招标责任公司分公司开标室（西宁市南京路大厦五楼） 17单位联系人电话 单位西宁市城区法院： 主任电话： 18采购代理机构及联系 采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司青海分 联系人：工 ： 联系邮箱： 19、采购代理开户行账号 20、其他公示网址 青海经济信息网 青海省招标投标 21、财政监管部门及电话