山东海吉雅环保设备公司与山东三维钢结构公司施工合同纠纷案.docVIP

山东海吉雅环保设备公司与山东三维钢结构公司施工合同案 时间：2010-6-25 山东省枣庄市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2010)枣民一终字第226号 上诉人（原审原告）：山东海吉雅环保设备有限公司，住所地：滕州市工业园区益康大道2299号。 法定代表人：张后继，该公司总经理。 委托代理人：罗贤强、顾德华，山东文瀚律师事务所律师（特别授权代理）。 被上诉人（原审被告）：山东三维钢结构有限公司，住所地：滕州市工业园区益康大道北路858号。 法定代表人：杨维生，该公司总经理。 委托代理人：李庆国，该公司工作人员（特别授权代理）。 委托代理人：宋先伟，山东真谛律师事务所律师（特别授权代理）。 上诉人山东海吉雅环保设备有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服山东省滕州市人民法院（2008）滕民初字第1276号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。 原审法院审理查明，2005年6月13日原告海吉雅公司（以下简称甲方）与被告三维公司（以下简称乙方）签订了《钢结构建筑承包合同》一份，双方其中约定“一、乙方为甲方建造轻钢结构的2号厂房，建设面积为3690平方米，工程总造价为1616999元。二、工程总工期为55天，工期天数从2005年5月25日开始起算。三、工程进度款支付方式及结算为：1、砼基础完成后，经甲方组织验收合格后三日内，甲方支付500000元给乙方作为第一批工程进度款；2、主钢架及C型钢现场安装完毕后，经甲方组织验收合格后，乙方并交齐所有资料后，甲方在七日内支付给乙方460000元作为第二批工程进度款；3、房面及墙面施工完毕后，经甲方组织验收合格后，甲方在七日内支付给乙方200000元作为第三批工程进度款；4、全部工程款竣工后，经甲方组织验收合格，乙方提供全部资料后，甲方支付给乙方全部工程总造价的80%，作为第四批工程进度款；5、全部工程竣工完成决算审计工作后，甲方在15日内，支付给乙方全部工程总造价的95%，剩余的5%作为质保金（不计利息）；6、质保金期限为一年，质保期满，完成相应的质保工作后，在15日内，甲方将5%质保金一次付清给乙方。四、甲乙双方责任为：甲方工地代表张瑜，乙方工地代表唐兴平；工程开工前，甲方为乙方提供道路通至建筑工地，电供至建筑物150米以内，电费由乙方承担，用电事项按甲方与山东正大电器设备有限公司用电协议执行，乙方承担用电合同责任；乙方严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）进行制作、安装；如果甲方不按本合同第五条约定支付工程款，因此出现停工或工期延期及其损失由甲方承担；工程付款时无乙方正式收据或发票，甲方拒付进度款，出现停工或工期延期及其损失由乙方承担。六、验收工作为：1、工程竣工后，9日内由甲方组织乙方及有关部门进行工程验收，工程已启用的即视为该工程合格；2、乙方必须提供竣工所需的所有资料，并经现场监理及有关单位认可。七、双方中任何一方违约，即可向对方支付违约金（按工程总造价的3%）。八、其它未尽事宜，以补充协议为准。”同日，双方又签订了《山东海吉雅环保设备有限公司钢结构2号厂房建筑工程补充协议书》一份，其中约定“乙方负责工程质量报监工作，并承诺本工程质量确保验收达到一次性合格率100%（钢结构所有材料取得国家认可的探伤报告书，取得消防部门的合格鉴定书，安装质量取得工程质量监督部门的合格证书）；乙方承诺对该工程为终身免费维修；乙方对本工程的隐藏性质量责任是永远的；若钢架结构工程质量达不到合同及补充协议规定的标准，三次验收不合格，对乙方罚款10元/平方米，此罚款均按照总承包面积结算，从工程款中扣除；乙方未经甲方书面认可，私自更换项目经理等主要管理人员，每更换一人次，需向甲方支付50000元的违约金；项目经理必须保证专职全日制在现场，每周不少于5天，否则按总缺少天数以200元/天处罚；本补充协议双方签字盖章之日起生效，在竣工决算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款的仍然生效外，其他条款即告终结；按税务部门有关规定，全部工程施工中所发生的税金，由甲方统一代扣代交；若本工程施工合同书与补充协议之间有任何矛盾，以补充协议为准，除非双方同意签字认可作为本补充协议的补充。”合同履行中，原告于2005年7月11日向被告支付了建设工程款预付款500000元，同年11月30日被告所建设施工的钢结构工程经滕州市质量监督站对其主体结构工程质量监督检查，作出了“同意参建各方验收意见，经抽查符合验收规范”的检查意见。2006年1月17日原告又向被告支付工程款30000元后，未再向被告支付建设工程款。2007年6月8日三维公司以海吉雅公司拖欠其部分工程款未付为由，起诉至山东省枣庄市中级人民法院。双方