建设工程.合同管理复习9章.docVIP

建设工程合同管理复习 　　第九章? 建设工程施工索赔 　　一、施工索赔分类 　　1.施工索赔的分类情况 合同中明示的索赔 承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿 合同中默示的索赔 即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的名义，推论出承包人有索赔权 合同中默示的索赔具有法律效力 按索赔目的分类　 工期索赔　 由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔 费用索赔 费用索赔的目的是要求经济补偿 由施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失 按索赔事件的性质分类　 工程延误索赔 因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔 是工程中常见的一类索赔 工程变更索赔　 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔 　　续表 合同被迫终止的索赔 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔 工程加速索赔　 由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人的人、财、物的额外开支而提出的索赔 意外风险和不可预见因素索赔 在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔 其他索赔 如因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因弓l起的索赔 　　2.施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于[合同中默示的索赔]. 　　二、索赔程序 　　1.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的[28天内]向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。如果超过这个期限，[工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求]. 　　2.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在索赔事件的[影响结束后的28天内]，报出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计索赔额。 　　3.如果索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，[工程师有权不马上处理该项索赔]，[但承包人的索赔意向通知必须在事件发生后的28天内提出，否则他就失去了就该项事件请求补偿的索赔权力]. 　　4.工程师在接到正式索赔报告以后，应首先[认真研究承包人报送的索赔资料，客观分析事件发生的原因]. 　　5.工程师判定承包人索赔成立的条件 　　（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误； 　　（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任； 　　（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。 　　6.工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要内容包括：[事态调查]、[损害事件原因分析]、[分析索赔理由][实际损失分析]、[证据资料分析]. 　　7.《建设工程施工合同示范文本》规定，承包人递交索赔报告和有关资料28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则视为[承包人提出索赔要求已经成立]. 　　8.通常，工程师的处理决定[不是终局性的]，对发包人和承包人[都不具备强制性的约束力]，承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交[约定的仲裁机构仲裁或诉讼]. 　　9.FIDIC《施工合同条件》中，业主的索赔主要限于[施工质量缺陷]、? [拖延工期]等违约行为导致的业主损失。 　　10.FIDIC施工合同内规定业主可以索赔的条款涉及的内容 　　（1）拒收不合格的材料和工程； 　　（2）承包人未能按照工程师的指示完成缺陷补救工作； 　　（3）拖期违约赔偿； 　　（4）业主为承包人提供的电、气、水等应收款项； 　　（5）未能通过竣工检验； 　　（6）缺陷通知期的延长； 　　（7）未能补救缺陷； 　　（8）承包人违约终止合同后的支付； 　　（9）承包人办理保险未能获得补偿的部分。 　　三、工程师对索赔的管理 　　1.如果工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，[发包人]必须承担合同规定