周吉高工程质量及其工期纠份案件诉讼代理法律实务.pptVIP

本文观看结束！！！ 祝各位身体健康！万事如意！！ （三）工期顺延的认定 1、工期顺延天数的证明标准： 需要证明（1）导致工期延误的事项、（2）实际延误的天数、（3）导致工期延误的事项与实际延误的天数具有因果关系。 2、工期顺延的认定方法 3、各种认定方法存在的问题 4、工期顺延认定法官具有非常大的裁量权、律师代理能否胜诉具有非常大的不确定性 【案例1】二审法院将一审法院作出的不予支持建设单位的逾期竣工违约金之反诉请 求完全改判案 一审全面驳回建设单位请求，二审完全支持建设单位请求；原因在于对工 期顺延天数采用了不同的证明标准。 【案例4】工期审计纠纷案 通过审计认定；没有资格、没有能力，作出十分荒滩的鉴定结论。 【案例5】某法院自行认定纠纷案 通过法官自行认定。专业问题，无法作出正确认定。 5、工期顺延天数认定急需统一证明标准、统一认定方法 证明标准：（1）导致工期延误的事项、（2）实际延误的天数、（3）导致工期延误 的事项与实际延误的天数具有因果关系。－关键线路。 认定方法：专