建设工程设计变更和工程量的增减工期期限顺延.docVIP

建设工程设计变更和工程量的增减工期期限顺延 （本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载） 本案要旨：建设工程合同签订后，施工过程中因设计变更和工程量的增减所引起的工程延误，工期应相应顺延，且在合同约定的竣工日期后，建设方仍向施工方出具施工变更通知单的，应视为建设方同意施工方继续施工，实际重新延长了变更后的工程期限。 本案争议焦点：承包方是否违约逾期交工，应否承担违约责任。因设计变更和工程量的增减所引起的工程延误，工期应相应顺延。因设计变更和工程量的增减所引起的工程延误，工期应相应顺延。合同履行过程中，对原有设计进行了变更，且在合同约定的竣工日期后，仍出具变更通知单及“业主变更”等，视为同意继续施工、实际重新延长了变更后的工程期限。 编者注：本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。唐湘凌毕业于中国人民大学，法学硕士，从事法律职业十余年。其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务，在该领域有丰富经验，欢迎委托处理该领域的法律事务（地址：北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心；电话：186-0190-0636，邮箱：lawyernew@163.com）。 一、案件来源 郑州高新技术产业开发区人民法院（2008）开民初字第266号；河南省郑州市中级人民法院（2010）郑民四终字第899