建设工程委托测绘合同.doc

建设工程委托测绘合同 项目名称：某小区项目 委托方： **建筑公司 承揽方： **测绘公司 合同签订日期： 年 月 日 国 家 测 绘 局 制定 国家工商行政管理局 委托方（甲方）：**建筑公司 承揽方（乙方）：**测绘公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《昆明市城乡规划条例》及国家有关法律、法规有关要求，经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条 测绘范围（包括测区地点、测区地理位置等）： 测区位于 。 跟踪测绘内容（包括测绘项目和工作量等）： 1、工程开工前，按规划批后管理程序进行该项目？幢建筑物外轮廓点规划定位测量放线工作，每幢放线点数不少于4个，按4个点计费。并由乙方协调市规划局相关人员及时到现场进行验线工作； 2、？幢建筑物基础施工完毕后，按规划批后管理程序进行现场实测基础±0复核检查验收工作，±0复核工作按每幢2个点计费。 第三条 执行技术标准 序号 标准名称 标准代号 标准等级 1 城市测量规范 CJJ89-9 部标 第四条 测绘工程费 1、收费依据：财政部、国家计委财综[2001]94号文件，《关于将部分行政事业性收费转为经营服务性收费 价格 的通知》。 市规划局关于建设工程批后管理跟踪测绘收费价格的规定（规划定位放线326元/点）。 2、双方本着长期友好合作的意愿，建筑物规划定位放线及±0复核费用乙方同意按合同优惠单价 元/点计费，测绘费计算为： 建筑物规划定位测量放线费为： 元。 建筑物基础±0复核测绘费为： 元。 两项工作合计测绘费为： 元 （大写：人民币 元整）。 第五条 测绘项目完成工期 按委托方要求的时间内完成各项测绘工作内容，并向甲方提交全部合格的测绘成果资料。 第六条 对乙方测绘成果所有权、使用权和著作权归属的约定：测绘成果 的所有权、使用权和著作权归甲方所有。 第七条 测绘工程费支付日期和方式 甲方按进度每三个月结算一次测绘费，全部工作完成后，乙方提交成果资料时，甲方一次性付清该项工作结算剩余全部测绘费给乙方。 第八条 乙方向甲方交付成果 1、**市建设工程测量定位放线报告资料；（规划局样本） 2、市建设工程基础±0复核查验情况报告资料； 第九条 甲方违约的责任 1、由于甲方原因合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方进入现场工作，完成的工作量在50％以内时；甲方应支付工程总价款的50％；完成工作量超过50％时，则甲方应支付工程总价款的100％。 2、甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产量计算，同时工期顺延。 3、甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。 第十条 乙方违约责任 1、合同生效后，乙方在合同规定之日内未进入现场工作，由于乙方 原因单方面中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿合同金额的10%。 2、乙方未能按合同规定的日期提交合格成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每延期一天的损失费按合同约定的工程总价款的1％计算，累计计算。 3、乙方必须保证测绘成果资料的真实性、准确性及可靠性，乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测量成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方负责）。 4、对于甲方提供的图纸和资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。 第十一条 由于不可抗力，致使合同无法履行，双方应按有关法律规定及 时协商处理。 第十二条 本合同执行过程中未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的 原则加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有 同等效力。 第十三条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方 主管部门调解，若达不成协议，可向当地市人民法院起诉。 第十四条 附则 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。 本合同一式 肆 份，甲方 委托方 执 贰 份,乙方（承揽方）执 贰 份 委 托 方 单位地址： 承 揽 方 单位地址： 邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 委托方单位名称（盖章） 承揽方单位名称（盖章） **建筑公司 **测绘公司 法定代表人（签字）： 法定 委托 代表人（签字）： 经办人： 经办人： 合同订立时间： 年 月